工程合同
合同编号___________
甲方：吴**
乙方：武汉****建设工程有限公司
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，为明确双方责任，保证建筑工程顺利实施，经过友好协商，双方达成下列合同条款，共同遵守。
第一条 工程概况
1. 工程名称：武汉**电子有限公司1#车间
2. 工程地址：湖北省武汉市江夏区庙山民营工业园
3. 工程内容： 48M*48M 厂房钢结构部分
第二条 合同价款
本工程建筑面积： 平方米，造价按总价格包干：总造价为人民币 壹佰壹拾贰万元整（￥1,120,000.00元）。本工程总价不含报建费，1.2米以下土建部分，行车、行车梁、轨道，及与其他单位的配合费用。
第三条付款方式与结算
1. 本合同签订后三 日内，甲方支付不少于合同总价的 30 %备料款，共计人民币叁拾叁万陆仟元整（￥336，000.00元整）；
2. 主构件进场之日，甲方向乙方支付合同总价的 20 %，即人民币
贰拾贰万肆仟元整（￥224，000.00元整）；
3. 主构件安装完之日，甲方向乙方支付合同总价的 10 %，即 人民币壹拾壹万贰仟元整（￥ 112，000.00 元整）；
4. 墙面彩板安装完之日，甲方向乙方支付合同总价的 20 %，即人民币贰拾贰万肆仟元整（￥ 224,000.00 元整）；
5. 竣工验收合格之日，甲方应向乙方支付合同总价的 15 %，其中合同总价的 8% 即人民币捌万玖仟陆佰元整（￥ 89，600.00元整），作为甲方税收、管理费，故实际甲方应支付乙方支付合同总价的 7 %即人民币柒万捌仟肆佰元整（￥ 78，400.00 元整）；
6. 留工程合同总价 5 %（即人民币伍万陆仟元整（￥ 56,000.00 元整）为保修款，待工程竣工验收后一年内全部付清。
7. 甲方在合同约定的付款时间不能支付工程款时，在乙方催告后仍不
支付的，乙方有权中止合同履行，待甲方支付后恢复施工，停工期间损失由甲方承担，工期顺延；若七日内甲方仍不支付的，则乙方有权解除合同，甲方赔偿一切损失。
第四条 工程质量验收标准
乙方严格按照部颁设计规范及图纸要求组织施工，严把质量关，并接受甲方的监督。工程质量等级为合格。在壹年的钢构、彩板工程保修期限内，若因乙方施工原因造成质量问题，由乙方返修至合格，返修费用由乙方负责承担。
第五条 合同工期
1. 本合同签订之日起，乙方开始做准备工作，甲方须提前 3 天通知乙方预埋时间，在预埋后且甲方工地具备施工条件后， 天内进场安装，
本工程项目总工期 天。
2. 若遇雨天、停电或其他不属乙方原因则工期顺延。
第六条 安全生产
1. 乙方严格按照安全生产操作规程组织施工，并接受甲方工地的安全监督，若因乙方原因造成安全事故，则由乙方负责承担。
2. 若因甲方及外单位无关人员擅自闯入施工现场，或其他非乙方的原因造成安全事故，则由责任方负责。
第七条 甲方提供条件
1. 提供工地用电电源在施工现场50米以内，钢结构施工用电费用由乙方承担；能满足用水的需要。
2. 提供在施工准备期届满前做好本工程场地内外施工车辆进出道路的修通，并可承载25吨汽吊通过作业为准；施工场地平整压实，可承载吊装作业和堆放钢构件；拆除现场和进出道路的障碍物，保障作业车辆和机械的进出。
3. 甲方负责协调施工周边环境关系，若因此产生费用，则由甲方支付。
第八条 争议、违约
1. 甲乙双方因合同发生争议，可提请有关部门进行调解，调解不成时，提请当地仲裁委员会仲裁。
2. 乙方不能按合同工期竣工，或施工质量有问题经返修后仍达不到正常使用的要求，应赔偿因此给甲方造成的实际损失；甲方不能按合同约定付款，应按《合同法》有关规定向乙方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失，工期顺延。
3. 因乙方的原因不能在合同约定的期限内或合同允许顺延的期限内竣工的，其工期逾期的违约责任，每天按工程总造价的万分之五计算赔偿甲方的损失，但赔偿额不超过合同总价的百分之一。
4. 甲方未按合同约定支付工程款，应从逾期之日起每天按万分之五支付违约金，工期顺延，造成乙方停工、窝工的，赔偿损失。
5. 工程中途停建或甲方要求变更设计而造成停工、窝工、返工的，工期相应顺延，并赔偿乙方停工、窝工、返工、施工人员溃散、材料构件积压等一切损失。
6. 工程验收合格后，甲方未按合同约定支付工程尾款的，从逾期之日起每天按工程总造价万分之五支付违约金。
第九条 其它条款
1. 本合同自订立之日起生效，至工程竣工验收合格后甲方付清全部款项 后终止。
2. 本合同壹式贰份，双方各执壹份，每份具有同等效力。
3. 其它未尽事宜，双方另行协商补充。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
或委托代理人： 或委托代理人：
户名： 户名：
开户行： 开户行：
账号： 账号：
年 月 日 年 月 日
联系客服
