【基本案情】
牛叉公司承建甲公司的一厂房项目，施工过程中甲公司多次变更却不给签证，加上进度款支付严重迟延，导致牛叉公司的施工一度严重降效甚至停工。为了及时止损，牛叉公司无奈之下只好中途退场。
牛叉公司的法务部门收集完相应证据材料后，起诉到法院，要求甲公司承担支付3000余万元工程款及相应利息的责任。
【牛叉公司的诉讼主张对吗？】
牛叉公司的张总认为案件的金额较大，不太放心自己法务部，于是找到了我咨询。
张总：宋律师，这个项目我们的退场完全是甲方的原因造成的，我们起诉工程款和利息完全没问题嘛？
宋律师：张总，你这个“没问题”，就是大问题了！
张总：怎么了，难道我还会败诉不成？
宋律师：不是会败诉，而是你放着白花花的银子，居然不要！
张总：？？？
宋律师：张总，你如实的给我说一下，你们在施工过程中是否存在问题？或者直接说，工程的降效、停工与你们公司有没有关联？
张总：绝对没有我们公司的问题，全是他甲公司的原因造成的，刚入场施工不久，就开始这不对那不对的，图纸是进场后一个月左右才到我们的手，中途是想着想着就让你停下来要求改变设计，一旦你提到签证，就是各种太极拳；再就是进度款的支付上，每次都会有延迟，从来就没有准时支付过……宋律师，你是不知道厂房的特性，它大部分是钢结构，而这些钢结构产品的供应商是不见兔子不撒鹰的，必须要你把绝大部分款项甚至是全款付完后才给你送货，也就是甲公司每一笔进度款的迟延都会导致我们整体工程进度严重受阻……
宋律师：对啊，既然都是甲公司的问题，那为什么你们不主张停工损失、预期利润、进度款利息呢？
张总：……
【甲方原因导致中途退场的，可主张这些项目】
作为施工方，工程款是我们最关心的，但实践中，我们就发现不少的建筑公司挺“大度”，起诉工程款时，就只是单纯的要了个工程款，而对于其他几项可能争取大额利益的诉讼请求却只字未提。
1.进度款利息
很多企业只主张最后的结算款利息，比如主张工程结算款3000万，就只主张这个3000万工程款而产生的利息，却忽略了工程施工过程中进度款延期支付的利息。一项工程的进度款是多笔，且甲方在每笔进度款的支付上因各种原因都可能延迟支付，细算下来，很可能延迟支付的利息都是上百万。
2.停工损失
《民法典》第八百零三条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
《民法典》第八百零四条规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
由上可知，主张停工损失的法律依据是十分充分的，但最终要能实现停工损失能到手，还得注意：
（1）必须要有证明具体损失的证据，比如管理人员情况及工资支出证据、民工遣散费支出的证据、机械设备调迁及产生成本的证据、材料和定制构件积压及损失金额的证据等。只有把相应损失的证据能全面的收集完整，并形成证据链，才可能得到法院的支持。
（2）当然，停工损失证据的收集肯定是很困难的，若只能收集到关于停工的初步证据，无法形成完整的证据链条，也可向法院申请停工损失鉴定。
（3）若建设工程施工合同被认定为无效，也可主张赔偿损失。损失大小无法确定的，可参照合同约定的质量标准、建设工期、工程价款支付时间等内容确定损失大小。
3.预期利润
预期利益损失是承包人在起诉过程中很容易忽略的点。
从简单的日常逻辑来讲，若施工方不中途退场，完整的完成施工，正常情况下是有相应利润的，然而，因甲方原因导致施工方中途退场，后期施工可能获得的利润就成了泡影。所以，只要是因甲方的原因导致中途退场的，施工方都可以主张预期利润。
但，预期利润如何来确定呢？
是直接参照统计局关于建筑行业利润的数据？是施工方自己确定一个金额？是按某个系数直接乘总造价？……
以上的各种算法可能都有一定的道理，但甲方肯定是不服的，法院也不可能采纳。
最佳的办法，也基本上是司法实践中通行的做法，就是向法院申请预期利润鉴定。最终法院凭司法鉴定意见直接进行裁判，也相对公允。我们自己手上的几个案件也是通过这样的方式成功的主张了预期利润。
联系客服
