合同编号： 年 号
工 程 劳 务 合 同
工程名称：
合同范围：
签订日期： 年 月 日
工 程 劳 务 合 同
发包人： （甲方）
承包人： （乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。
一、工程概况：
工程名称：
工程地点：
工程数量：
二、承包内容： 施工工作内容及完成本工程所发生的生产、生活临时设施，质量、安全、文明施工及赶工措施等。
三、承包方式及价款：
承包方式：采用单价承包，所有发生费用一次性全部包含包死。
承包价款： （小写￥： ）。
承包价款工作内容：施工所需人员及机械组织、调遣、进场费、调试安装、成桩需要的辅材（含护筒材料）、护壁材料、泥浆坑、清水坑开挖与回填等配套措施、浇注混凝土、钢筋笼加工、运输、安装（含井口接笼），破除桩头（不含泥浆外运与桩头外运）等全工序内容（不限于上述）及辅材、赶工措施、安全文明等施工所有费用均已包括在上述单价内（税金除外），不存在任何增项。
3.1 工程承包单价在合同履行过程中和工程验收后，不得以任何理由要求调整本合同单价，即使法律法规、文件规范或政府文件发生修改或变更，合同单价也不作调整。
3.2 合同价格除包含了完成合同规定的承包内容而发生的全部费用外，还包含了施工队伍组织调遣、机械设备配置及进出场、各种原因造成的停、待工费用、乙方及其职工的（人身）、生产生活用临时设施等为了本工程的顺利实施而可能发生的一切费用。
四、工程计量、结算及付款：
本合同结算工程数量依据乙方最终实际完成符合质量标准的工程数量，以不大于建设业主对甲方计量为原则，对乙方进行核准计量，按本合同中所列单价乘以合格工程数量确定结算总价;对合同外其他作业项目最终以实际发生量为准进行计量,单价按照双方协议单价执行计算。
4.1乙方应严格对工程进行自检，自检合格后向甲方质量员报检。甲方质量员应及时对工程进行复检，并提请建设业主和监理检查，检查合格签字后，乙方可进行施工。
检查不合格，乙方应在限定的时间内完成返工并重新报检；未经检查，乙方擅自施工，甲方有权不予以计量并给予不低于 元的处罚，由此造成的费用增加和工期延误由乙方负责。
4.2 本工程甲方不支付预付款，乙方进场后甲方暂提供现场施工所需生活及机械维修保养费用。月进度付款总额合计不得超过乙方已完成验收合格工程量（施工总费用）的 %。竣工结算前执行现场付款不超过 %。
4.3 本工程建设业主批准的工程款到达甲方帐户后 20日内，由甲方扣除合同规定的应扣款项（包括保留金、日常款、罚款等）后，通过银行转帐分次支付应付款，
预留结算总价的 5 ％作为质量保证金，工程竣工 1 年后返还；
另外预留结算总价 10 %作为进度、安全、文明施工、环保、民工安全、民工工资发放等保证金，工程竣工完毕撤场后三个月内予以支付。
4.4 基础处理检验合格并竣工移交后30日后办理结算，凭甲方项目部及公司部门审核签字的结算单和合同书进行结算办理，结算完毕经公司确认后付款至结算总价的 %。工程余款根据甲方资金的实际情况一次或分期支付，不计息。
4.5 本合同单价结算中对于空桩、虚桩部分不再增加计量，按照设计有效桩长计算单孔桩长（扣除桩尖高度）为结算工作量；商砼材料除外，但含必要的铺设输送管及清洗、浇筑导管配置、安装、浇注及桩头防护，做到工完场清等全部灌注桩工作（不含泥浆、泥渣外运与桩头凿除、外运）。
4.6 在合同实施过程中，不论因何种因素影响，甲方均不接受乙方提出的任何调价、索赔申请。工程内容未确定的事项双方协商解决；因不可抗力因素引起损失的，互不承担赔偿责任，但乙方应在事件发生后及时书面告知甲方。
4.7 由于甲方向业主方递交工程进度款办理程序所影响支付乙方费用时，乙方应予以理解并配合，不得以任何理由停工或减缓施工进度等；否则乙方承担甲方的一切经济损失及由此引起的相应责任，并自愿放弃已完工程的款项归甲方。
乙方自愿承诺：甲方因资金紧张、工程款回收等其它情况造成的延期支付，乙方同意甲方不承担延期支付的利息。
五、 工期
5.1 开工竣工日期：甲方要求确定。
5.2 乙方应按照24小时作业考虑现场作业，除下列原因经甲方书面同意，工期方可顺延外，乙方每拖延一天罚款 元，乙方保质保量每提前一天奖励 元。
a. 因不可抗力造成的工期延误；b. 业主同意的工期顺延；c. 因重大变更引起工程量增加或减少。
d. 若建设方业主要求工期提前或缩短时，施工工期由双方另行约定，乙方必须紧密配合并遵守。
e. 若乙方质量或其他原因引起工期延误的，乙方应自觉制定可行的赶工计划进行赶工，并将赶工计划报项目部备查，甲方管理人员应及时进行考核并跟踪检查落实。
六、 材料供应、结算
6.1 经双方协商同意本工程所用 由甲方按材料设计用量限额供应，现场使用中超出部分按照计价规范标准核算扣除。
6.2 乙方必须服从甲方安排按工程数量有计划的从甲方材料库领用，乙方依据材料使用及甲方材料管理程序办理领料手续。
6.3 双方办理完领发料交接手续后，乙方必须妥善保管并承担相关责任。
6.4 乙方指定专人为本工程材料领用人，负责材料的领用和签认工作。
6.5 所有材料消耗量在设计用量限额以内的部分，不扣除材料款。扣除部分在采购单价标准上增加 17 %的采管费及税金等费用为扣除单价。
6.6 材料到场后乙方应积极进行装卸车、堆放及保护，所发生费用按实计算；现场材料场内运输时，乙方必须将其运至指定施工位置，运输费用已包含在相应单价中。
6.7 因天气、便道等原因致使车辆无法正常进入工地，乙方应积极配合，保证材料到场，若乙方不配合造成材料短缺，所引起的损失和费用乙方自负。
6.8 甲供材料的书面材料计划乙方2日前向甲方上报（特殊情况除外：即紧急处理用料），若不及时上报造成的一切损失和费用乙方自负。
七、 施工用水、施工用电、油料
7.1 施工及生活用水、电由乙方承担费用，若使用油料，费用由乙方解决并承担费用。
7.2 为保证工程顺利实施乙方应考虑自备备用发电机及线路等，费用已包含在相应合同单价中乙方负责。
7.3 乙方应自备现场施工水电管线材料、配电柜、表箱阀等，甲方只负责现场接点的主要管线配置，乙方所备用品满足施工进度、质量、安全及文明施工的基础上，甲方予以接线办理，否则乙方不得进行施工。
7.4 工程承包单价已经包括机械所有费用，包括政府费用等。
7.5 本工程初步预算水电量为：电： 度；水： 吨（方）。
八、 施工机具设备
8.1 本工程所用施工机具、设备均由乙方自行解决并承担费用。乙方投入本工程的设备，必须保证符合本工程质量、技术及安全、环保性能要求，不符合要求的机具设备在鉴定后 2 日内清理出场；乙方若根据工程情况需改装机械时，自行负担全部费用直至满足施工要求。
8.2 乙方应妥善保管设备等、对设备维修、维护并承担费用。
8.3 乙方自愿承诺：乙方保证所有机械机具满足本工程质量、安全、施工进度要求、保证及时进场并完成工程所有承包内工作，若乙方中途退场（需提前一月书面汇报甲方），其进场机具设备及现场已加工材料等甲方需要继续使用时，乙方必须遵守甲方要求，给予无偿服务与配合。
8.4 为保证工程进度，乙方承诺：预备在本场地内施工的机械数量不低于20台。
九、 临时设施
9.1 本工程的临时设施均已包含在正式工程合同单价中，由乙方负责实施、维护及拆除并承担费用。
9.2 乙方临时设施的选址、规模、建设标准必须遵守甲方的统一规划方案，乙方临时设施完成后，必须符合现场安全文明施工要求。
9.3 乙方自愿承诺：若乙方中途退场，工程中的临时设施，甲方需要继续使用时，由乙方无偿交还甲方使用，正常使用的临时设施损坏部分，由乙方负责维修并自行承担费用。
十、 工程质量
10.1 乙方必须按照施工设计图及配套图纸、国家现行的验收规范、质量评定标准、技术交底书等规定组织施工，执行质量规定，工程质量等级为 合格 。
10.2 乙方应保证自己的机械、人员、工作能力（保质保量保安全）和经验（技术）完全适合本工程施工需求，必要时对工程设备、机械及人员进行优化。
10.3 乙方对甲方提供的技术要求、质量标准和工作指令负有执行的责任和义务，乙方原因造成的工程质量缺陷或未达到上款约定的质量等级，均由乙方承担相应责任和费用。
10.4 乙方对未达到合同约定的质量等级的工程进行无偿返工或修补，承担因此而发生的全部费用；如返工或修补后仍达不到本合同约定的质量等级，乙方应按工程的实际损失进行赔偿。
10.5 由于乙方引起工期延误时，乙方必须积极进行赶工并将书面赶工计划上报甲方。
十一、 施工安全、环境保护
11.1 乙方必须对全体施工人员的安全负全责，开工前必须进行质量、安全、文明施工、环保等培训和教育，特殊工种必须按持证上岗。
11.2 乙方必须严格按照安全规定及操作规程组织施工，教育、督促人员认真落实各项安全制度、措施和要求，特别是要遵守针对本工程施工特点的施工安全规定。
11.3 乙方在施工过程中，必须积极严密的消除事故隐患，杜绝各种事故；加强安全管理及各项措施和设施落实，确保人员、设备、物资、工程的安全，费用乙方自理。
11.4 乙方应严格执行法规、法令、政策及环保条例，施工操作规程，文明施工；按规定为作业人员配备必要的劳动保护用品；
11.5 乙方所有施工人员必须做好现场的管理及维护；垃圾和废弃物要妥善处理，集中堆放，不得随意堆放。如果因乙方原因发生各种均由乙方自行负责处理并承担费用。
11.6 乙方自愿承诺：承担因管理不善、防护设施不全以及违章操作等原因造成的施工人员、非施工人员伤亡事故责任及费用。
十二、 双方权利与义务
12.1 甲方
12.1.1 全面负责与设计单位、业主、监理的联系和协调工作。
12.1.2 负责该工程项目测量、试验、主材采购供应、施工管理工作，及时提供设计图纸、工程地质等有关资料（变更原因影响的除外），负责施工质量、安全技术交底，协助解决施工中出现的技术难题。
12.1.3 负责按合同约定及设计范围内供应本工程所需的约定材料，解决施工内容中工程规定范围的“三通一平”工作，现场局部小区域整平由乙方负责。
12.1.4 负责依据业主、监理及上级管理单位和部门的要求，结合本工程的实际情况，制定各项管理办法并送达乙方。（项目部要根据工作要求以及便于现场管理制定的各项管理办法、现场记录、纪要及管理文件均具有约束作用）。
12.1.5 甲方管理人员全权监督检查乙方施工质量、进度、安全、现场管理、原材料使用。对不符合要求的行为，有权要求乙方停工整顿或依据甲方的管理规定进行罚款。
12.1.6 按照约定的质量等级对乙方所施工的工程进行检查、验收、评比、实施奖罚。
12.1.7 负责按本合同约定办理结算、计划支付工程款。
12.1.8 甲方有权根据业主对工期的要求及乙方合同履行情况，调整工程内容和工程数量，乙方不得因工程内容和工程数量调整而可能导致的任何损失要求甲方赔偿。
12.1.9 甲方有权合理调动乙方现有机械，进行有偿使用，乙方不得无理拒绝。
12.1.10 为保证现场施工形象统一，甲方预先提供乙方人员安全帽、工作服、胸牌等，费用乙方承担；此费用在第一次付款中予以扣除。若乙方能积极配合并保质保量保工期保安全完成所承包工作内容，甲方可考虑承担此项费用。
12.2 乙方
12.2.1 严格按照图纸、交底、规范、文件要求组织施工并配合甲方现场测量、试验、维修等工作；完成安全管理的准备和实施，严格执行甲方的施工计划和现场安排。
12.2.2 对甲方供应提供的材料和设备办理签认领用手续，并妥善保管及维护。
12.2.3 合理安排支付人员工资，自主解决劳务人员居住和生活设施，并按规定监督检查劳务人员的劳动保护用品使用和保护。
12.2.4 按乙方承诺条件及施工计划需要，组织自备施工机具设备准时进场；机具设备进场后，数量性能需满足施工需要，没有甲方的同意，不得擅自调离。否则视为乙方违约，按违约条款处理。
12.2.5 自行解决、协调与当地政府和村民发生的纠纷和矛盾；按照工程需要自行提供夜间或非夜间施工照明、看守、维护和警卫。
12.2.6 负责工程交工前的保护和看管。作好现场质量、安全、文明施工及环保的各项防护，遵守国家、地方、业主有关环境保护的法律、法规和规定。
12.2.7 负责向甲方提供合格的原始施工记录、日常施工记录并及时上报；及时通知甲方并协同甲方对工程进行检查。
12.2.8 承担因乙方原因导致业主对甲方的罚款以及甲方对乙方的罚款，罚款在乙方工程款中扣除，对业主提出罚款的数额，甲方有权进行双倍处罚。
12.2.9 乙方在施工过程中，有保护和维护施工道路和场地畅通的义务，因乙方原因损坏或损伤所通行的道路及场地，责任及费用均由乙方承担。
12.2.10 乙方撤离现场时，应整理剩余材料、设备并清除垃圾和各种临时设施，做到现场和工程整洁，达到甲方认可。反之因此而发生的费用由乙方承担。
12.2.11 乙方应按照相关标准为其工人购置配备劳动保护及安全用品，在施工中乙方应妥善使用、保护，在单体工程开工前甲乙双方应对人员、机械等进行全面质量、安全、文明施工、环保等检查，乙方不符合要求时必须及时进行整改并完善。否则不得进行施工，若乙方自行开工或施工，甲方将给予不低于 元处罚。
12.2.12 无论何种原因导致机械、人员停滞，乙方同意甲方不承担任何费用及补偿。
十三、 管理责任处罚约定
乙方在施工中应制定管理人员计划，书面指定：现场负责人、技术员、质量员、安全员及专业组长，对其他进场人员列表报甲方。乙方管理人员应按项目部通知要求及时参加项目部各项工作调度会。
乙方在施工中书面指定：
负责人： 技术员： 材料员：
质量员： 安全员： 财务员：
13.1 为确保质量、安全、进度、环保、文明施工，甲方有权对乙方违反管理的行为进行处罚；乙方出现质量事故，除令乙方停工返工外，对乙方处以 元的罚款，连续两次出现不合格工程，甲方有权勒令乙方改进或退场，并由乙方承担相应责任及费用。
13.2 乙方若在现场发生材料浪费、设备有意损坏、乱堆乱放、不服从管理、违章作业、酗酒、打架、违法乱纪等行为的，每次对乙方处以 元罚款。
13.3 乙方现场必须佩戴安全用品，每违反一次对乙方处以每次 元罚款；发生安全事故，除乙方承担相应责任及全部费用外，每次对乙方处以每次 元罚款。
13.4 乙方现场负责人、技术员、质量员、安全员不请假外出半天以上不在工地的，每次每人罚款 200元，乙方人员不配合现场管理、不按时参加会议每次 元。
13.5 以上罚款甲方向乙方出具通知单，乙方必须无条件签收，乙方不接收时，甲方在工程量款中按照 2 倍进行扣除，各项处罚可累计。
13.6 若乙方在施工过程中获得建设业主、监理等单位表扬的，甲方每次予以 元奖励；若工程保质保量保安全保工期顺利完成，甲方给予一次性 元奖励，同时对乙方现场负责人、技术负责人、质量员、安全员每人给予一次性 元奖励。
十四、 违约责任处罚约定
14.1 乙方如发生、质量不符合要求或工期严重滞后（连续一周不能完成甲方施工计划），视为乙方严重违约，除对乙方处罚 元外，甲方可以采取其它相应的措施，乙方承担由此给甲方造成的一切经济损失。
14.2 乙方承诺：若按现场施工实际需要进场的人员、设备，若乙方不能按时组织到位，则甲方有权根据施工的整体需要，另行安排施工队伍和机械设备进入本合同所列工程范围内加快施工进度，同时对乙方处以相应处罚。
14.3 乙方不服从甲方工地代表的调度指挥或不执行甲方的管理规定，甲方有权予以500-1000元处罚并有权将乙方清场。
14.4 乙方出现偷工减料行为，甲方有权予以 元处罚并有权将乙方清场。
14.5 乙方施工管理混乱，施工中出现严重的安全事故、质量事故、进度严重滞后受到业主的警告、通报，甲方将予以每次 元处罚，若累计出现2次以上后合同自动终止，乙方无条件自行撤出现场。乙方不论何时及何种原因提出退场，都必须提出书面申请，经甲方同意后并签订退场协议后方可退场，乙方承担由此给甲方造成的一切损失。
十五、 争议的解决
在合同执行期间如发生争议，由双方本着公平、合理的原则协商解决，协商不成时，双方自愿约定，任何一方只能向 当地 仲裁委员会申请仲裁。
十六、 其他
乙方自行承诺：严格履行本工程施工管理及工作任务内容，积极配合并服从项目部各项管理为本工程负责，同时不以任何名义从事本场地内工程范围外的任何活动，否则甲方将有权给予处罚。
16.1 无论何种原因造成乙方人员、机械停窝工，发生的全部损失均由乙方自行承担。
16.2 乙方自愿承诺：一旦甲方有停工指令（基于建设业主事件发生的前提），乙方应按要求的时间和方式暂时停止本工程或部分工程的施工，在暂时停工期间，乙方应妥善保护本工程或其部分工程的施工，并保障其安全无损。因此而发生的工期延误和费用损失，乙方无权要求甲方予以赔偿。
16.3 本合同未尽事宜双方另订补充协议。
16.4 本合同自双方签字之日起生效。工程竣工验收合格，工程价款结算完毕，除保修条款外，其余条款自动终止。保修条款待保修期满后自动终止。
16.5 本合同一式 6 份，其中甲方 4 份，乙方 2 份。
甲 方： 乙 方：
代 表 人： 代 表 人：
电 话: 电 话：
日 期： 日 期：
联系客服
