一、单项选择题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1.关于法人在建设工程中的地位的说法，正确的是()
A.建设单位应当具备法人资格
B.建设工程中的法人可以不具有民事行为能力
C.非营利去人可以成为建设单位
D.建设单位应当独立承担民事责任
【答案】公众号：工程师智库
【解析】A错误，建设单位一般也应当具有法人资格。但有时候，建设单位也可能是没有法人资格的其他组织。
B错误，D正确，法人在建设工程中的地位，表现在其具有民事权利能力和民事行为能力。
依法独立享有民事权利和承担民事义务，方能承担民事责任。
C错误，
【考点来源】2Z201021法人的法定条件及其在建设工程中的地位和作用
2. 建设工程代理行为终止的情形是()
A.被代理人丧失民事行为能力
B.代理事项难以完成
C.发生不可抗力
D.代理人辞去委托
【答案】D
【解析】《民法典》规定，有下列情形之一的，委托代理终止：(1)代理期限届满或者代理事务完成;(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托;D正确。(3)代理人丧失民事行为能力;A错误。(4)代理人或者被代理人死亡;(5)作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。
【考点来源】2Z201032建设工程代理行为及其法律关系
3. 建设用地使用权自()时成立
A.占用B.登记C.申请D.使用
【答案】B
【解析】建设用地使用权自登记时设立。
【考点来源】2Z201041物权的主要种类和与土地相关的物权
4. 关于建设工程债的说法，正确的是()
A. 施工合同债是发生在建设单位和施工企业之间的债
B. 在材料设备买卖合同中，材料设备的买方只能是施工企业
C. 在施工合同中，对于完成施工任务，施工企业是债权人，建设单位是债务人
D.在施工合同中，对干支付工程款，津设单付是债权人，旅工企业是债务人
【答案】B
【解析】公众号：工程师智库
A错误，建设工程债的产生，最主要的也是合同。施工合同的订立，会在施工单位与建设单位之间产生债的关系;材料设备买卖合同的订立，会在施工单位与材料设备供应商之间产生债的关系。
CD错误。施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债。施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人;对于支付工程款，则相反。
【考点来源】2Z201052建设工程债的产生和常见种类
5. 下列使用注册商标的情形中，应当承担行政责任的是()
A.自行改变注册商标的
B.改变注册商标的注册人名称、地址或者其他注册事项的
C.转让注册商标的
D.连续2年停止使用注册商标的
【答案】A
【解析】使用注册商标违法的行政责任。按照《商标法》的规定，使用注册商标，有下列行为之一的，由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标：①自行改变注册商标的;②自行改变注册商标的注册人名称、地址或者其他注册事项的;③自行转让注册商标的;④连续3年停止使用的。
【考点来源】2Z201062建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任
6. 关于抵押权的说法，正确的是()
A. 以动产抵押的，抵押权自合同生效时设立
B.抵押权可以与债权分离而单独转让
C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押权未登记的，拍卖抵押财产所得的价款按照抵押合同订立的顺序清偿
D.同一财产问两个以上债权人抵押的，拍卖抵押财产所得的价款按照登记的债权比例清偿公众号：工程师智库
【答案】A
【解析】
A正确，以动产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立;未经登记，不得对抗善意第三人。
B错误，抵押权与其担保的债权同时存在。抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。
CD错误，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿：(1)抵押权已经登记的，按照登记的时间先后确定清偿顺序;(2)抵押权已经登记的先于未登记的受偿;(3)抵押权未登记的，按照债权比例清偿。其他可以登记的担保物权，清偿顺序参照上述规定。
【考点来源】2Z201073抵押权、质权、留置权、定金的规定
7.关于保险索赔的说法，正确的是()
A.投保人可以在保险事故发生后的任意时间向保险人提出索赔
B.投保人仅需在保险事故发生后收集证据
C.保险单上载明的保险财产修理费超过赔偿金额的，应当按照修理费全赔偿
D.一个建设工程项目同时由多家保险公司承保的，应当按照约定的比例分别向不同的保险公司提出索赔要求
【答案】D
【解析】
A错误，投保人等应当及时提出保险索赔：投保人、被保险人或者受益人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人。这与素赔的成功与否密切相关。因为，资金有时间价值，如果保险事件发生后很长时间才能取得素赔，即使是全额赔偿也不足以补偿自己的全部损失。
而且，时间过长还会给索赔人的取证或保险人的理赔增加很大的难度。
B错误，这就要求投保人在日常管理中应当注意证据的收集和保存。当保险事件发生后，更应注意证据收集，有时还需要有关部门的证明。
c错误，保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全损进行保险索赔。保险单上载明的保险财产没有全部损失，应当按照部分损失进行保险素赔。但是，财产虽然没有全部费损或者灭失，但其损坏程度已达到无法修理，或者虽然能够修理但修理费将超过赔偿金额的，也应当按照全损进行索赔。
D正确，如果一个建设工程项目同时由多家保险公司承保，则应当按照约定的比例分别向不同的保险公司提出索赔要求。
【考点未源】2Z201081保险与保险索赔的规定
【8】根据《民法典》，下列合同的责任条款中，无效的是（）。
A.因轻微过失违约无需承担违约责任的条款B.因不可抗力造成对方财产损失的免责条款
C.因市场价格波动造成对方财产损失的免责条款
D.因重大过失造成对方财产损失的免责条款
【答案】0
【解析】无效的免责条款：(1)造成对方人身损害的;(2)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。
【考点来源】2Z204014无效合同和效力待定合同的规定
【9】关于诉讼时效的说法，正确的是()。
A.人民法院应当主动透用诉讼时效的规定
B.超过诉讼时效期间后，权利人超诉的，人民法院不予受理
C.诉讼时效期间届满后，义务人已经自愿履行的，可以请求返还
D.当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效
【答案】D
【解析】全文章末尾点击阅读原文预约公开课，第一时间估分对答案，扫码领取完整电子版。
【考点来源】2Z208023民事诉讼的证据和诉讼时效
【10】关于无效合同法律后果的说法，正确的是()。
A.无效合同自被确认无效时起没有法律约束力
B.合同无效的，不影响合同中有关解决争议方法的条款的效力
C.无效合同的当事人因该合同取得的财产，应当折价补偿
D.无效合同中双方都有过错的，仅需承摆各自的损失
【答案】B
【考点来源】2Z204014无效合同和效力待定合同的规定
【11】关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是()。
A. 承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持
B. 建设工程价款优先受偿权与抵押权效力相当，优于其他债权
C. 装饰装修工程的承包人，无权主张建设工程价款优先受偿权
D.建设工程价款优先受偿权的起算日为建设工程竣工验收之日
【答案】A
【考点来源】2Z204012建设工程工期和价款的规定
【12】根据《绿色施工导则》，关于临时用地保护的说法，正确的是（）。
A.优先基坑施工方案，保持对土地的扰动
B.红线外临时占地不得占用农田和耕地
C.施工周期无论长短，均按临时绿化处理
D.工程完工后，及时对红线外占地恢复原地形、外貌
【答案】D
【考点来源】2Z205021施工合理使用与节约能源的规定
【13】下列建筑施工条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是()。
A.依法参加保险，为从业人员交纳保险贤
B.为职工办理了意外伤害保险
C.保证本单位的生产经营条件所需资金的投入
D.管理人员和从业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格
【答案】A
14.关于投标人的说法，正确的是()。
A.存在管理关系的不同单位，可以参加未划分标段的同一招标项目投标
B投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，其投标无效
C. 单位负责人为同一人的不同单位，可以参加同一标段投标
D.投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件的，其投标无效
【答案】D
【解析】与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反以上规定的，相关投标均无效。A错误，C错误。
投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知召标人。投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。B错误，D正确。
【考点来源】2Z203013投标人，投标文件和投标保证金
15.关于无效合同法律后果的说法，正确的是()。
A. 无效合同自被确认为无效时起没有法律的约束力
B.无效合同的当事人因该合同取得的财产，应当折价补偿
C.无效合同中双方都有过错的，仅需承担各自的损失
D合同无效的，不影响合同中有关解决事议方法的条款的效力
【答案】D
【解析】《民法典》规定，无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力。A错误。
民事法律行为无效、被撒销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。B错误。
有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失;双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。C错误。
【考点来源】2Z204014无效合同和效力待定合同的规定
【16]根据《绿色施工导则》，关于临时用地保护的说法，正确的是()。
A.优先基坑施工方案，保持对土地的扰动
B.红线外临时占地不得占用农田和耕地
C.工程完工后，及时对红线外占地恢复原地形、外貌
D.施工周期无论长短，均按临时绿化处理
【答案】C
【解析】应对深基坑施工方案进行优化，减少士方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，故A错;红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地，故B错;对于施工周期较长的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化，故D错。
【考点来源】2Z205021施工合理使用与节约能源的规定
【17】招标人与投标人串通投标的情形是()。
A招标人仅将招标文件的澄清内容通知了提问的投标人
B.招标人接收了未按照招标文件要求密封的投标文件
C.招标人间接向投标人适露评标委员会的成员信息
D.与招标人存在利害关系的法人投标
【答案】C
【解析】有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
(1)招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;(2)招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息;(3)招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价;(4)招标人授意投标人换、修改投标文件;(5)招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便;(6)招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
A选项应通知所有招标文件收受人，不属于串通投标的情形;B选项属于应当拒收的情形;D选项的情形投标无效。
【考点来源】2Z203014禁止串通投标和其他不正当竞争行为的规定
【18]关于可撤销合同的说法，正确的是()。
A.代理权终止后，代理人以被代理人的名义订立的合同可以撤销
B.当事人只能以提起诉讼的方式行使撒销权
C.被撤销的合同自法院判决生效之日起失去法律约束力
D.当事人可以放弃撤销权
【答案】D
【解析】A属于无权代理人订立的合同，属于效力待定合同;B错在只能，当事人有权请求法院或者伸裁机构行使撒销权;无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力，故C错。【考点来源】2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止
【19】关于建设工程款结算的说法，正确的是()。
A.对争议的工程量，承包人能够证明发包人同意其施工，且未能提供鉴证文件证明工程量发生的，不得按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量结算工程款
B.当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予准许
C.当事人就同一建设工程订立的数份施工合同均无效，但建设工程质量合格的，当事人可以请求参照最后订立的合同约定折价养偿承包人
D.当事人就同一建设工程的订立的数份施工合同均无效，建设工程质量不合格的，当事人可以请求参照实际履行的合同约定折价补偿承包人
【答案】D
【考点来源】2Z204012建设工程工期和价款的规定
【20】某施工现场发生了工程整体垮塌，造成7000万元的直接经济损失，该安全事故属于()。
A. 一般事故
B.较大事故
C.特别重大事故
D.重大事故
【答案】D
【考点来源】2Z206041生产安全事故的等级划分标准
21. 力争再利用和回收率达到30%()。
A.碎石类建筑垃圾
B.建筑物拆除**废弃物
C.土石方类建筑垃圾
D.建筑垃圾
【答案】D
【解析】2007年9月原建设部颁布的《绿色施工导则》规定，加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于50%。
【考点来源】2Z205014施工现场固体废物污染环境防治的规定
22、下列去律责任中，属于刑事责任的是()
A.没收财产
B.罚教
C.没收违法所得财产
D.拘留
【答案】A
【解析】2017年9月经修改后公布的《行政处罚法》规定，行政处罚的种类：(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得，没收非法财物;(4)责令停产停业;(5)暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照;(6)行政拘留;(7)法律、行政法规规定的其他行政处罚。
2017年11月经修改后公布的《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》规定，刑罚分为主刑和附加刑。主刑的种类如下：(1)管制;(2)拘役;(3)有期徒刑;(4)无期徒刑;(5)死刑。附加刑的种类如下：(1)罚金;(2)剥夺政治权利;(3)没收财产;(4)驱逐出境。
【考点来源】2Z201094建设工程刑事责任的种类及承担方式
【23】根据《绿色施工导则》，力争再利用回收毫达到30%的是（）。
A.碎石类建筑垃圾
B.建筑物拆除产生的废弃物
C.土石方类建筑垃圾
D.建筑垃圾
【答案】D
【解析】加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于50%。
【考点来源】2Z205014施工现场固体废物污染环境防治的规定
【24】关于无效合同法律后果的说法，正确的是（）。
A.无效合同自被确认无效时起没有法律约束力
B.合同无效的，不影响合同中有关解决争议方法的条款的效力
C.无效合同的当事人因该合同取得的财产，应当折价补偿
D.无效合同中双方都有过错的，仅需承担各自的损失
【答案】B
【解析】无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力，故A错；民事法律行为无效、被撒销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿，故C错；有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；双方都有过错的，应当各自承担相应的责任，故D错。
【考点来源】2Z204014无效合同和效力待定合同的规定
【25】根据《建筑市场信用管理暂行办法》，不良信用信息公开期限一般为（），并不得低于相关行政处罚期限。
A.3个月至1年B.6个月至3年
C.1年至3年D.3年至5年
【答案】B
【解析】不良信用信息公开期限一般为6个月至3年，并不得低于相关行政处罚期限。
【考点来源】2Z203033建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制
【26】下列行为中，属于施工企业业务承揽不良行为的是（）。
A.超越本单位资质等级承揽工程的
B.允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的
C.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的
D.涂改、伪造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的
【答案】C
【解析】A、B、C均属于资质不良。承揽业务不良行为认定标准：（1）利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的；（2）相互串通投标或与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；（3）以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的；（4）不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；（5）将承包的工程转包或违法分包的。
【考点来源】2Z203032建筑市场施工单位不良行为记录认定标准
【27】关于诉讼时效的说法，正确的是()。
A.人民法院应当主动适用诉讼时效的规定
B.超过诉讼时效期间后权利人起诉的，人民法院不予受理
C.诉讼时效期间届满后，义务人已经自愿履行的，可以请求返还
D.当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效
【答案】D
【解析】人民法院不得主动适用诉讼时效的规定，故A错;超过诉讼时效期间权利人起诉，如果符合《民事诉讼法》规定的起诉条件，法院仍然应当受理，故B错;诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩;义务人已经自愿履行的，不得请求返还，故C错。
【考点来源】2Z208023民事诉讼的证据和诉讼时效
【28】下列安全生产职责中，属于建设工程项目专职安全生产管理人员职责的是()。
A.组织制定并实施生产安全事故应急救援预案
B.保证本单位安全生产投入的有效实施
C.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况
D.督促、检查企业的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患
【答案】C
【解析】A、B、D属于主要负责人的安全职麦。项目专职安全生产管理人员的安全职麦包括：(1)负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录。(2)现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况。(3)对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处。(4)对施工现场存在的安全隐患有权妻令立即整改。(5)对于发现的重大安全隐患，有权向企业安全生产管理机构报告。(6)依法报告生产安全事故情况。【考点来源】2Z206021施工单位的安全生产妻任
【29]施工合同履行中，关于设计缺陷造成的工程质量问题的说法，正确的是()。
A.设计单位应当负责返修，费用由设计单位承担
B.施工企业应当负责返修，费用由施工企业垫付
C.施工企业应当负责返修，费用由建设单位先行承担
D.建设单位应当负责返修，费用由设计单位承担
【答案】C
【解析】对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负麦返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。本题费用由建设单位先行承担。
【考点来源】2Z207024施工质量检验和返修的规定
【30】关于体裁协议效力确认的说法，正确的是()。
A.当事人对伸裁协议效力有异议的，应当在仲裁裁决做出前提出
B.当事人既可以请求伸裁委员会做出决定，也可以请求人民法院裁定
C.当事人对伸裁委员会就伸裁协议效力做出的决定不服的，可以向人民法院申请撤销该决定
D.当事人向人民法院申请确认伸裁协议效力的案件，只能由仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的中极人民法院管辖
【答案】B
【解析】当事人对体裁协议效力有异议的，应当在伸裁庭首次开庭前提出，故A错;当事人在伸裁庭首次开庭前没有对仲裁协议的效力提出异议，而后向人民法院申请确认仲裁协议无效的，人民法院不予受理。仲裁机构对伸裁协议的效力作出决定后，当事人向人民法院申请确认体裁协议效力或者申请撤销仲裁机构的决定的，人民法院不予受理。因此，C错;当事人向人民法院申请确认伸裁协议效力的案件，由伸裁协议约定的伸裁机构所在地、伸裁协议签订地、申请人住所地、被申请人住所地的中级人民法院或者专门人民法院管籍，故D错。
【考点来源】2Z208031体裁协议和体裁受理
【31】关于建设工程领域保证金的说法，正确的是()。
A.省级住房城乡建设主管部门有权新设保证金项目
B.未按规定返还保证金，保证金收取方无需向建筑企业支付逾期返还违约金
C.保证金只能以现金方式提交
D.工程项目竣工前，已经提交履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金
【答案】D
【解析】严禁新设保证金项目，故A错;未按规定或合同约定返还保证金的，保证金收取方应向建筑业企业支付逾期返还违约金，故B错;C错在只能。
【考点来源】2Z207052质量责任的损失赔偿
【32】下列情形中，注册建造师将被处以吊销执业资格证书，5年内不予注册的是()。
A.在执业过程中实施商业贿赂的
B.允许他人以自己的名义从事执业活动的
C.因过错造成重大质量事故的
D.未办理变更注册而继续执业的
【答案】C
【解析】《建设工程质量管理条例》规定，违反本条例规定，注册建筑师、注册结构工程师、注册监理工程师等注册执业人员因过错造成质量事故的，麦令停止执业1年;造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册;情节特别恶劣的，终身不予注册。
【考点来源】2Z202035违法行为应承担的法律责任
【33】关于投标人的说法，正确的是()。
A.存在管理关系的不同单位，可以参加未划分标段的统一招标项目投标
B.投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，其投标无效
C.单位负责人为同一人的不同单位，可以参加同一标段投标
D.投标人不在具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件的，其投标无效
【答案】D
【解析】单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标酸的同一招标项目投标，故A、C均错;投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效，故B错
【考点来源】2Z203013投标人、投标文件和投标保证金
【34]根据《民典法》，下列合同的免责条款中，无效的是()。
A.因轻微过失违约无需承担违约责任的条款
B.因不可抗力造成对方财产损失的免责条款
C.因重大过失造成对方财产损失的免责条款
D.因市场价格波动造成对方财产损失的免麦条款
【答案】C
【解析】无效的免责条款：(1)造成对方人身损害的;(2)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。
【考点来源】2Z204014无效合同和效力待定合同的规定
【35】甲施工企业与乙钢材供应商订立钢材采购合同，合同价款为1000万元，约定定金为300万元，甲实际支付定金100万元，乙按照合同约定开始发货，在合同履行过程中，双方发生争议。关于本案中定金的说法，正确的是()。
A双方约定300万元的定金因为超过合同价的20%而无效
B.视为变更约定的定金数颤为200万元
C.若乙违约，致使合同目的不能实现，则应当向甲返还200万元
D.若甲违约，致使合同目的不能实现，则应当向乙支付100万元
【答案】C
【解析】定金的数额由当事人约定，但是不得超过主合同标的额的20%，超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。收受定金的一方不属行债务或者原行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金。
【考点来源】2Z201073抵押权、质权、留置权、定金的规定
【36】关于合同形式的说法，正确的是()。
A电子邮件不能视为书面形式
B.合同可以采用书面形式，口头形式或者其他形式
C.书面形式仅指合同书形式
D.默认合同是指当事人默认的合同
【答案】B
【解析】以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所戴内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式，故A、C、均错;当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所戴内容的形式。其他形式合同，可以根据当事人的行为或者特定情形推定合同的成立，也可以称之为默示合同，因此D错。
【考点来源】2Z204011建设工程施工合同的法定形式和内容
【37】关于投标人资格预审的说法，正确的是()。
A依法必须进行招标的项目的资格预审公告，应当在国务院住房城乡建设主管部门指定的媒介发布
B.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日
C.在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告的内容可以根据特定情况存在差异
D.指定媒介发布，依法必须进行招标的项目的境内资格预审公告，可以收取适当的成本费用
【答案】B
【解析】招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以营利为目的。
【考点来源】2Z203016违法行为应承担的法律责任
【38】关于借款合同利息的说法，正确的是()。
A借款的利息可以预先在本金中扣除
B.对支付利息的期限没有约定的，应当在返还借款时一并支付
C.借款人提前返还借款的，应当按照借款合同约定的期间支付利息
D.借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息
【答案】D
【解析】A选项不得预先在本金中扣除;对支付利息的期限没有约定或者约定不明确，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，借款期间不满1年的，应当在返还借款时一并支付;借款期间1年以上的，应当打勾届满1年时支付，剩余期间不满1年的，应当在返还值款时一并支付，故B错;借款人提前返还借款的，除当事人另有约定外，应当按照实际借款的期间计算利息，故C错。
【考点来源】2Z204033借款合同的法律规定
【39】在申请领取施工许可证应当具备的条件中，关于施工图纸及技术资料的说法，正确的是()。
A.有施工方案设计即可
B.有经审查合格的施工图设计文件
C.有初步设计图纸并通过初步设计审查
D.有注册执业人员签章的施工图
【答案】B
【解析】有满足施工需要的技术资料，施工图设计文件已按规定审查合格。
【考点来源】2Z202012申请主体和法定批准条件
【40]关于建筑业企业资质证书使用与延续的说法，正确的是()。
A.企业跨地区参加招标投标活动，应当提供建筑业企业资质证书原件
B.企业资质情况可以通过扫描建筑企业资质证书复印件的二维码查询
C.建筑业企业资质证书有效期为3年
D.延续申请应当于建筑业企业资质证书有效期届满1个月前提出
【答案】B
【解析】为切实减轻企业负担，各有关部门和单位在对企业跨地区承揽业务监督管理、招标活动中，不得要求企业提供建筑业企业资质证书原件，企业资质情况可通过扫描建筑业企业资质证书复印件的二维码查询。因此，A错;资质证书有效期为5年，有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满3个月前，向原资质许可机关提出延续申请。
因此，C、D均错。
【考点来源】2Z202021企业资质的法定条件和等级
【41】关于建设工程款结算的说法，正确的是()。
A.对争议的工程量，承包人能够证明发包人同意其施工，且未能提供鉴证文件证明工程量发生的，不得按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量结算工程款
B.当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予准许C.当事人就同一建设工程订立的数份施工合同均无效，但建设工程质量合格的，当事人可以请求参照最后订立的合同约定折价补偿承包人
D.当事人就同一建设工程的订立的数份施工合同均无效，建设工程质量不合格的，当事人可以请求参照实际履行的合同约定折价补偿承包人
【答案】C
【解析】当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量，因此A错;B选项应予准许：当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持。实际履行的合同难以确定，当事人请求参照最后签订的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持。因此，D错。
【考点来源】2Z204012建设工程工期和价款的规定
【42】关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是()。
A.承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持
B.建设工程价款优先受偿权与抵押权效力相当，优于其他债权
C.装饰装修工程的承包人，无权主张建设工程价款优先受偿权
D.建设工程价款优先受偿权的起算日为建设工程竣工验收之日
【答案】A
【解析】人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权，故B错;装饰装修工程的承包人，请求装饰装修工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持，但装饰装修工程的发包人不是该建筑物的所有权人的除外，故C错;承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为6个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算，故D错。【考点来源】2Z204012建设工程工期和价款的规定
【43】下列投标文件中，应当拒收的是()。
A未通过资格预审文件的申请人提交的投标文件
B.提前送达的投标文件
C.投标联合体提交的未附共同投标协议的投标文件
D.未提交投标保证金的投标文件
【答案】A
【解析】投标文件应当拒收的情形：未通过资格预审的申请人提交的投标文件;逾期送达(提交投标文件的截止时间后送达的);不按照招标文件要求密封的投标文件。
【考点来源】2Z203013投标人、投标文件和投标保证金
【44]当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备窦手续的，租赁合同()。
A.有效
B.效力不受影响
C.无效
D.效力待定
【管案】B
【解析】当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力。
【考点来源】2Z204034租赁合同的法律规定
【45】根据《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》，关于施工现场消防安全的说法，正确的是(）
A.施工企业应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方案
B.禁止在施工现场动用明火
C.施工现场的办公、生活区与作业区满足防火要求的前提下可以混合设置
D.不得在尚未竣工的建筑物内设置作业区
【答案】A
【解析】施工单位应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方案，并由专职安全管理人员进行现场监督。动用明火必须实行严格的消防安全管理，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火，故B错;施工现场的办公、生活区与作业区应当分开设置，并保持安全距离，故C错在混合设置;施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍，故D错在作业区。
【考点来源】2Z206033施工现场消防安全职奏和应采取的消防安全措施
【46】关于两阶段招标的说法，正确的是()。
A.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人必须分两阶段进行
B.第二阶段，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件
C.第一阶段，投标人按照招标公告或投标邀请书的要求提交带报价的技术建议
D.招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出
【答案】B
【解析】A选项错在必须，招标人可以分两阶段进行招标;第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议，招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件。因此，C错;D应在第二阶段提出。
【考点来源】2Z203011建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所
【47】用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付()的工资。
A.1倍B.3倍C.2倍D.5倍
【答案】C
【解析】用人单位自用丁之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付2倍的下资。
【考点来源】2Z204026违法行为应承担的法律责任
【48]关于用能单位法定义务的说法，正确的是()。
A.用能单位应当按照一切从简的原则，加强节能管理
B.用能单位不得对能源消费实行包费制
C.用能单位应当对各类能源的消费实行统一计量和统计
D.用能单位应当建立循环经济制度
【答案】B
【解析】用能单位应当按照合理用能的原则，加强节能管理，故A错;用能单位应当建立能源消费统计和能源利用状况分析制度，对各类能源的消费实行分类计量和统计，故C错;循环经济是指在生产、流通和消费等过程中进行的减量化、再利用、资源化活动的总称，D选项无此要求。
【考点来源】2Z205021施工合理使用与节约能源的规定
【49】关于移送管籍的说法，正确的是()。
A.移送管辖仅限于上下级法院之间
B.移送管辖与管辖权转移的程序完全相同
C.移送管辖是没有管辖权的法院把案件移送给有管辖权的法院审理
D.受移送的法院认为受移送的案件不属于本院管辖的，可以再自行移送
【管案】C
【解析】移送管辖有两种：一种是同级人民法院间的移送管辖，一般是由于地域管籍的原因引起的;另一种是上下级人民法院间的移送管籍，一般是由于级别管箱的原因引起的。因此，A错;B选项两者不同;管辖权转移不同于移送管辖：(1)移送管辖是没有管籍权的法院把案件移送给有管辖权的法院审理，而管箱权转移是有管籍权的法院把案件转移给原来没有管辖权的法院审理;(2)移送管辖可能在上下级法院之间或者在同级法院间发生，而管辖权转移仅限于上下级法院之间。受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，应当报请上级人民法院指定管辖，不得再自行移送。因此，D错。
【考点来源】2Z208021民事诉讼的法院管辖
【50】下列国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以采取邀请招标的是()。
A.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目
B.由于技术复杂导致公开招标程序复杂的项目
C.受资金条件限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目
D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目
【答案】D
【解析】国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适直公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直籍市人民政府批准，可以进行邀消招标。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标;但有下列情形之一的，可以邀请招标：(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少屈潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
【考点来源】2Z203011建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所
【51】烹施工现场发生了工程整体垮塌，造成7000万元的直接经济损失，该安全事故属于()。
A.一般事故
B.重大事故
C.较大事故
D.特别重大事故
【答案】B
【解析】重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。
【考点来源】2Z206041生产安全事故的等级划分标准
【52】下列职麦中，属于施工生产安全事故调查组职麦的是()。
A.查明事故发生的间接经济损失
B.追究责任人的法律责任
C.提出对受伤人员的赔偿方案
D.提出对事故责任者的处理建议
【答案】D
【解析】A错在间接;B、C选项不属于其职麦。事故调查组履行下列职责：(1)查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失;(2)认定事故的性质和事故责任;(3)提出对事故责任者的处理建议;(4)总结事故教训，提出防范和整改措施;(5)提交事故调查报告。
【考点来源】2Z206043施工生产安全事故报告及采收相应措施的规定
【53】关于工程建设强制性标准实施的说法，正确的是()。
A.工程建设标准批准部门应当将强制性标准监督检查结果在一定范围内公告
B.强制性国家标准发布后，实施前企业应当继续执行原强制性的国家标准
C.建设工程设计文件中可能影响建设工程质量和安全且无国家技术标准的新材料，一律不得使用
D.工程建设中采用国家标准，而现行强制标准未作规定的，建设单位应当向省级住房城乡建设主管部门备案
【答案】A
【解析】强制性国家标准发布后实施前，企业可以选择执行原强制性国家标准或者新强制性国家标准，故B错在应当;建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告，并经国务院有关主管部门或者省、自治区、直籍市人民政府有关主管部门组织的建设工程技术专家委员会审定后，方可使用，C错在一律;工程建设中采用国际标准或者国外标准，而现行强制性标准未作规定的，建设单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关主管部门备案，因此D错在部门级别。
【考点来源】2Z207012工程建设强制性标准实施的规定
【54】下列纠纷中，属于侵权纠纷的是()。
A.发承包双方因转包工程引起的纠纷
B.发承包双方因工程质量问题引起的纠纷
C.工地塔吊倒塌造成助邻建筑物般损引起的纠纷
D.发承包双方因台风导致工期延误的纠纷
【答案】C
【解析】侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。
【考点来源】2Z201052建设工程债的产生和常见种类
【55】除当事人另有约定外，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物毁损、灭失的风险自()起由买受人承担。
A.合同生效时
B.合同成立时
C.标的物交付时
D.运输行为完成时
【答案】B
【解析】出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。
【考点来源】2Z204032买卖合同的法律规定
【56]建筑节能分部工程验收的主持人应当是()。
A施工企业项目经理
B.设计单位节能设计负妻人
C.施工企业技术负责人
D.总监理工程师(建设单位项目负责人
【答案】D
【解析】节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持。
【考点来源】2Z207043规划、消防、节能、环保等验收的规定
【57】关于欠付工程款的利息支付的说法，正确的是()。
A机关、事业单位与中小企业订立施工合同，可以约定逾期支付工程款的利息为合同订立时1年期贷款市场报价利率的50%
B.机关、事业单位与中小企业订立施工合同未约定逾期付款利息，按照每日利率万分之三支付逾期利息
C.当事人对工程支付时间约定不明，建设工程未交付的，起算逾期付款利息的时间为提交竣工结算文件之日
D.当事人对工程支付时间没有约定，建设工程已实际交付的，起算逾期付款利息的时间为竣工验收之日
【答案】C
【解析】机关、事业单位和大型企业迟延支付中小企业款项的，应当支付逾期利息。双方对逾期利息的利率有约定的，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率;未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。因此，A、B均错;当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：(1)建设工程已实际交付的，为交付之日;
(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;(3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
【考点来源】2Z204012建设工程工期和价款的规定
【58】根据《建设工程安全生产管理条例》，应当由施工起重机械安装单位承担法律责任的情形是()。
A.未审查拆装方案的
B.未审查安全施工措施的
C.未向建设单位进行安全使用说明，办理移交手续的
D.未由专业技术人员现场监督的
【答案】D
【解析】施工起正机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有下列行为之一的，麦令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款;情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书;造成损失的，依法承担赔偿责任：(1)未编制拆装方案、制定安全施主措施的;(2)未由专业技术人员现场监督的;(3)未出具自检合格证明或者出具虚假证明的;(4)未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续的。
【考点来源】2Z206054机械设备等单位相关的安全责任
【59】关于行政复议决定的说法，正确的是()。
A行政复议一律采用书面审查的办法
B.行政复议机关决定撒销该具体行政行为的，可以妻令被申请人在一定期限内重新作出具体行政行为
C.行政复议决定作出前，申请人不得撤回行政复议申请
D.申请人不得在申请行政复议时一并提出行政赔偿请求
【答案】B
【解析】行政复议原则上采取书面审查的办法，但申请人提出要求或者行政复议机关负责法制工作的机构认为有必要时，可以向有关组织和人员调查情况，听取申请人、被申请人和第三人的意见，A错在一律;行政复议决定作出前，申请人要求撤回行政复议申请的，经说明理由，可以撤回，故C选项错误;申请人在申请行政复议时可以一并提出行政赔偿请求，故D错。
【考点来源】2Z208052行政复议的范围、受理和复议决定
【60】关于投标保证金的说法，正确的是()。
A.投标保证金有效期应当超出投标有效期
B.投标人撒回已提交的投标文件，招标人可以不退还投标保证金
C.投标保证金的上限为招标项目估算价的5%
D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金
【答案】D
【解析】投标保证金有效期应当与投标有效期一致，故A错;B选项投标人撒回已提交的投标文件，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还，故错;C应为2%。
【考点来源】2Z203013投标人、投标文件和投标保证金
【61】招标人的下列行为中，属于以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有()A.设定与合同履行有关的资格条件
B.以投标人的业绩、奖项作为加分条件
C.就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息
D.对潜在投标人采取不同的资格审查标准
E指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商
【答案】CDE
【解析】招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：(1)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息;(2)设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;(3)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件;(4)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准;(5)限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商;(6)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式;(7)以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。
【考点来源】2Z203014禁止串通投标和其他不正当竞争行为的规定
【62】根据《民法典》，租赁合同的承租人可以随时解除合同的情形有()。
A.租赁物在承租人按照租赁合同占有期限内发生所有权变动的
B.当事人对租赁期限没有约定或者约定不明确的，依法仍不能确定的C.出租人不同意承租人对租赁物进行改善或者增设他物的
D.租赁物被司法机关依法查封扣押的
E.租赁物危及承租人安全或者健康的，承租人订立合同时明知该租赁物质量不合格的
【答案】BE
【解析】租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。租赁物危及承租人的安全或者健康的，即使承租人订立合同时明知该租赁物质量不合格，承租人仍然可以随时解除合同。承租人经出租人同意，可以对租赁物进行改善或者增设他物。承租人未经出租人同意，对租赁物进行改善或者增设他物的，出租人可以请求承租人恢复原状或者赔偿损失。因不可归奏于承租人的事由，致使租赁物部分或者全部毁损、灭失的，承租人可以请求减少租金或者不支付租金;因租赁物部分或者全部毁损、灭失，致使不能实现合同目的的，承租人可以解除合同。当事人对租赁期限没有约定或者约定不明确，依据民法典第五百一十条的规定仍不能确定的，视为不定期租赁;当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方。
【考点来源】2Z204034租赁合同的法律规定
【63】下列纠纷中，属于劳动争议范围的有()。
A.劳动者与用人单位在履行劳动合同过程中发生的纠纷
B.劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷
C.因除名、辞退和辞职、离职发生的纠纷
D.劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷
E.劳动者退休后，与尚未参加社会保险统筹的原用人单位因追素养老金、医疗费、工伤保险待遇和其他社会保险待遇而发生的纠纷
【答案】ACE
【解析】劳动争议的范围主要是：(1)因确认劳动关系发生的争议;(2)因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议;(3)因除名、辞退和辞职、离职发生的争议;(4)因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生争议;(5)因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议;(6)劳动者与用人单位在履行劳动合同过程中发生的纠纷;(7)劳动者与用人单位之间没有订立书面劳动合同，但已形成劳动关系后发生的纠纷;(8)劳动者退休后，与尚未参加社会保险统筹的原用人单位因追索养老金、医疗费、工伤保险待遇和其他社会保险而发生的纠纷;(9)法律、法规规定的其他劳动争议。下列纠纷不属于劳动争议：(1)劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷;(2)劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷;(3)劳动者对劳动能力鉴定委员会的伤残等级鉴定结论或者对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊新鉴定结论的异议纠纷;(4)家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷;(5)个体工医与帮工、学徒之间的纠纷;(6)农村承包经营户与受雇人之间的纠纷。
【考点来源】2Z204025劳动争议的解决
【64]根据《建设工程质量管理条例》，关于建设工程质量保修期的说法，正确的有()。
A.质量保修期的起始日是竣工验收合格之日
B.对于电气管线工程，建设单位与施工企业经平等协商可以约定5年的质量保修期
C.建设单位与施工企业就景观绿化工程可以约定1年的质量保修期
D.建设工程在超过合理使用年限后一不得继续使用
E.质量保修期内，施工企业对工程的一切质量缺陷承担责任
【答案】ABC
【解析】根据《园林绿化工程建设管理规定》，园林绿化工程施工合同中应约定施工保修养护期，一般不少于1年。建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。因此，D错;E错在一切。施工单位在建设工程质量保修书中，应当对建设单位合理使用建设工程有所提示。如果是因建设单位或者用户使用不当或擅自改动结构、设备位置以及不当装修等造成质量问题的，施工单位不承担保修责任;由此而造成的质量受损或者其他用户损失，应当由责任人承担相应的责任。
【考点来源】2Z207051质量保修书和最低保修期限的规定
【65】关于未成年工劳动保护的说法，正确的有()。
B.用人单位在未成年工上岗前应当对其进行有关的职业安全卫生教育和培训C.用人单位不得安排未成年工从事矿山井下的劳动
D.用人单位应当对未成年工定期进行健康检查
E.用人单位不得安排未成年工从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动
【答案】BCDE
【解析】禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。用人单位应对未成年工定期进行健康检查。
【考点来源】2Z204024劳动保护的规定
【66】下列情形中，属于应当重新组织建筑节能工程验收的有()。
A.隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整的
B.参加验收人员不具备相应资格的
C.参加验收各方主体验收意见不一致的
D.建筑节能工程存在质量缺陷的
E验收程序和执行标准不符合要求的
【答案】BCE
【解析】工程项目验收存在以下问题之一的，应重新组织建筑节能工程验收：
(1)验收组织机构不符合法规及规范要求的;
(2)参加验收人员不具备相应资格的;
(3)参加验收各方主体验收意见不一致的;
(4)验收程序和执行标准不符合要求的;
(5)各方提出的问题未整改完毕的。
【考点来源】2Z207043规划、消防、节能、环保等验收的规定
【67】关于施工现场大气污染防治的说法，正确的有()。
A小型工程的工程造价可以不列支防治扬尘污染的费用
B.施工合同应当明确施工企业扬尘污染防治责任
C.暂时不能开工的施工工地，施工企业应当对裸露地面进行覆盖
D.工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理E.施工工地应当公示扬尘污染防治相关信息
【答案】BDE
【解析】C应为建设单位，暂时不能开工的施工工地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖;超过3个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖，故C错;建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。
【考点来源】2Z205012施工现场大气污染防治的规定
【68】根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》，下列情形中，属于发承包双方应当在合同中的约定价款调整方法的有()。
A.工程造价管理机构发布价格调整信息的
B.施工企业根据施工现场实际情况更改施工组织设计造成费用增加的
C.市场价格发生变化的
D.国家有关政策变化影响合同价款的
E经批准变更设计的
【解析】《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定，发承包双方应当在合同中约定，发生下列情形时合同价款的调整方法：(1)法律、法规、经济或者国家有关政策变化影响合同价款的;(2)工程造价管理机构发布价格调整信息的;
(3)经批准变更设计的;(4)发包方更改经审定批准的施工组织设计造成费用增加的;(5)双方约定的其他因素。
【考点来源】2Z204012建设工程工期和支付工程价款的规定
【69】根据《民法典》，保证合同担保的范围包括()。
A主债权及利息
B.违约金
C.损害赔偿金
D.实现债权的费用
E.定金
【答案】ABCD
【解析】保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的满用。
【考点来源】2Z201072建设工程保证担保的方式和责任
【70]下列责任中，建设单位的安全责任有()。
A.申请中断道路交通的批准手续
B.编制安全技术措施和安全专项施工方案
C.总体协调分包单位的安全生产
D.向施工企业提供真实、准确和完整的有关资料
E确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用
【答案】ADE
【解析】B属于施工单位的安全责任;C不属于建设单位的安全责任，应为总承包单位的安全责任。
【考点来源】2Z206051建设单位相关的安全责任
【71】根据《劳动合同法》，劳动合同终止的情形有()。
A.劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的
B.用人单位营业牌照到期的
C.用人单位进入破产重整程序的
D.劳动者死亡或者被人民法院宣告死亡或宣告失踪的
E.用人单位决定提前解散的
【答案】ADE
【解析】《劳动合同法》第44条规定，有下列情形之一的，劳动合同终止：(1)劳动合同期满的;(2)劳动者开始依法享受基本养老保险待退的;(3)劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;(4)用人单位被依法宣告破产的;(5)用人单位被吊销营业执照、妻令关闭、撒销或者用人单位决定提前解散的;(6)法律、行政法规规定的其他情形。
【考点来源】2Z204022劳动合同的履行、变更、解除和终止
【72】根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》，关于工程总承包单位的说法，正确的有()。
A.工程总承包单位应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质
B.工程总承包单位可以由具有相应资质的设计单位和施工企业组成联合体
C.工程总承包单位应当具有相应的项目管理体系和项目管理能力、财务和风险承担能力
D.工程总承包单位应当具有与发包工程相类似的设计、施工或者工程总承包业绩
E.工程总承包单位可以是工程总承包项目的代建单位或造价咨询单位
【答案】BCD
【解析】工程总承包单位应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质，或者由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体。A选项或的情形省略，意思描述错误;工程总承包单位不得是工程总承包项目的代建单位、项目管理单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位。政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件编制单位及其评估单位，一般不得成为该项目的工程总承包单位。
【考点来源】2Z203021建设工程总承包的规定
[73】关于依法必须招标的项目公示中标候选人的说法，正确的有()。
A.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人B.招标人应当自收到评标结果的异议之日起5日内作出答复
C.中标候选人公示期不得少于3日
D.招标人在对评标结果的异议作出答复前，可以暂停招标投标活动
E.投标人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出
【答案】CE
【解析】依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。因此A错;B应在3日内做出答复，故错;作出答复前，应当暂停招标投标活动，故D错在可以。
【考点来源】2Z203015中标的法定要求和招标投标投诉处理
【74】下列情形中，可以引起诉讼时效中断的有()。
A不可抗力
B.权利人被义务人或者其他人控制
C.权利人申请伸裁
D.义务人同意履行义务
E权利人向义务人提出履行请求
【答案】CDE
【解析】A、B属于诉讼时效中止的情形。有下列情形之一的，诉讼时效中断，从中断、有关程序终结时起，诉讼时效期间重新起算：(1)权利人向义务人提出履行请求;(2)义务人同意履行义务;(3)权利人提起诉讼或者申请仲裁;
(4)与提起诉讼或者申请伸裁具有同等效力的其他情形。【考点来源】2Z208023民事诉讼的证据和诉讼时效
【75】关于联合体投标的说法，正确的有()。
A.联合体至少一方应当具备承担招标项目的响应能力
B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级
C.联合体投标一般适用于大型的或者结构复杂的建设项目
D.联合体中标的，联合体各方就中标项目向招标人承担按份责任E.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同
【答案】CE
【解析】联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力，故A错;B按较低：D应为连带责任。
【考点来源】2Z203013投标人、投标文件和投标保证金
【76】根据《民法典》，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益的有()。
A.一方当事人按照合同约定先行给付，后改合同被确认无效
B.为履行道德义务进行的给付
C.无处分权人处分他人财产而获得利益
D.债务到期之前的清偿
E.明知无给付义务而进行的债务清偿
【答案】AC
【解析】得利人没有法根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益，但是有下列情形之一的除外：(1)为履行道德义务进行的给付;(2)债务到期之前的清偿;(3)明知无给付义务而进行的债务清偿。
【考点来源】2Z201052建设工程债的产生和常见种类
【77】关于商标专用权的说法，正确的有()。
A.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面
B.注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算
C.商标专用权是商标所有人对其设计的商标所享有的权利
D.商标专用权人可以将商标连同企业或者商誉同时转让，也可以将商标单独转让E.商标专用权的内容包括财产权和人身权
【答案】ABD
【解析】商标专用权的内容只包括财产权，故错。商标专用权包括使用权和禁止权两个方面。商标专用权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权利，因此C错在设计的商标。
【考点来源】2Z201062建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任
【78]下列条款中，劳动合同应当具备的条款有()。
A.试用期
B.社会保险
C.劳动合同期限
D.工作方法与要求
【答案】BCE
【解析】劳动合同应当具备以下条款：(1)用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负妻人;(2)劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码;(3)劳动合同期限;(4)工作内容和工作地点;(5)工作时间和休息休假;(6)劳动报酬;(7)社会保险;(8)劳动保护、劳动条件和职业危害防护;(9)其他事项。
【考点来源】2Z204021劳动合同订立的规定
【79】关于建设用地使用权的说法，正确的有()。
A.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立
B.设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式
C建设用地使用权人应当合理利用土地，不得改变土地用途
D.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上
E.建设用地使用权消灭的，该土地使用权人应当及时办理注销登记
【答案】ABCD
【解析】建设用地使用权消灭的，出让人应当及时办理注销登记。
【考点来源】2Z201041物权的主要种类和与土地相关的物权
【80】关于法的效力层级的说法，正确的有()。
A.自治条例依法对法律、行政法规做变通规定的，在本自治地方适用自治条例的规定
B.宪法是国家的根本大法，具有最高的法律效力
C.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决
D.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案
E.行政法规的法律效力仅次于宪法
【答案】ABCD
【解析】行政法规的法律地位和法律效力仅此于宪法和法律。高于地方性法规和部门规章。因此E错。
【考点来源】2Z201012法的形式和效力层级
完整版第二批2021二级建造师《管理》真题及答案
一、单项选择题(共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)
【1】下列建设工程项目管理的类型中，属于施工方项目管理的是()。
A.投资方的项目管理
B.开发方的项目管理
C.分包方的项目管理
D.供货方的项目管理
【答案】C
【解析】施工方是承担施工任务的单位的总称谓，它可能是施工总承包方、施工总承包管理方、分包施工方、建设项目总承包的施工任务执行方或仅仅提供施工劳务的参与方。
【考点来源】2Z101012施工方项目管理的目标和任务
【2】影响建设工程项目目标实现的决定性因素是()。
A.组织
B.资源
C.方法
D.工具
【答案】A
【解析】系统的目标决定了系统的组织，而组织是目标能否实现的决定性因素，这是组织论的一个重要结论。
【考点来源】2Z101020施工管理的组织
【3】项目结构图反映的是组成该项目的()。
A.各子系统之间的关系
B.各部门的职责分工
C.各参与方之间的关系
D.所有工作任务
【答泰】D
【解析】项目结构图通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务。
【考点来源】2Z101021项目结构分析在项目管理中的应用
【4]能够反映一个组织系统中各工作部门之间指令关系的组织工具是()。
A.组织结构图B.项目结构图C.合同结构图D.工作流程图
【答案】A
【解析】组织结构圈反峡一个组织系统中(组成元素)之间的组织关系(指令关系)。
【考点来源】2Z101020施工管理的组织
【5】根据施工组织总设计的编制程序，编制施工总进度计划前应完成的工作是()。
A.施工总平面图设计
B.编制资源需求量计划
C.编制施工准备工作计划
D.拟订施工方案
【答案】C
【解析】施工组织总设计的主要内容如下：
(1)建设项目的工程概况;(2)施工部署及其核心工程的施工方案;(3)全场性施工准备工作计划;(4)施工总进度计划;(5)各项资源需求批计划;(6)全场性施工总平面圈设计;(7)主要技术经济指标。
【考点来添]2Z101031施工组织设计的内容
【6】在项目管理中，定期进行项目目标的计划值和实际值的比较，属于项目目标控制中的()。
A.事前控制B.动态控制C.事后控制D.专项控制
【答案】B
【解析】定期进行项目目标的计划值和实际值的比较，属于项目目标的过程控制——动态控制。
【考点来源】2Z101041项目目标动态控制的方法
【7】在对施工成本目标进行动态跟踪和控制过程中，如工程合同价为计划值，则相对的实际值可以是()。
A.工程概算B.工程预算C.投标报价D.施工成本规划值
【答案】D
【解析】相对于工程合同价而言，施工成本规划的成本值是实际值。
【考点来源】2Z101042动态控制方法在施工管理中的应用
【8]关于建造师与施工项目经理的说法，正确的是()。
A.取得建造师注册证书的人员就是施工项目经理
B.建造师是管理岗位，施工项目经理是技术岗位
C.施工项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任
D.建造师职业资格制度可以替代施工项目经理岗位责任制
【答案】C
【解析】A项，取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，由企业自主决定。B项，建造师是一种专业人士的名称，而项目经理是个工作岗位的名称。D项，全面实施建造师执业资格制度后仍然要坚持落实项目经理岗位责任制。
【考点来源】2Z101051施工项目经理的任务
【9]某施工企业在项目实施过程中，因部分管理人员献乏施工经验而造成的风险属于()。
A.组织风险
B.经济与管理风险
C.工程环境风险
D.技术风险
【答案】A
【解析】组织风险，如
(1)承包商管理人员般技工的知识、经验和能力;
(2)施工机械操作人员的知识、经验和能力;(3)损失控制和安全管理人员的知识、经验和能力等。
【考点来源】2Z101062施工风险的类型
【10]某建设工程施工由甲施工单位总承包，甲依法将其中的空调安装工程分包给乙施工单位，空调由建设单位采鹅，因空调安装质量不合格返工导致工程不能按时完工给建设单位造成损失，该质量责任及损失应由()承担。
A.建设单位
B.空调供应商
C.乙施工单位
D.甲和乙施工单位
【答案】D
【解析】总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程质量承担连带责任。
【考点来源】2Z104013施工质量控制的特点与责任
【11】关于工程索赔的说法，正确的是()。
A.承包人可以向发包人提出索赔，发包人不可以向承包人提出索赔
B.非分包人的原因导致工期拖延时，分包人可以向发包人提出赔偿
C.承包人可以向发包人提出索赔，发包人也可以向承包人提出索赔
D.承包人根据工程师指示指令分包人加速施工，分包人可以向发包人提出索赔
【答案】C
【解析】工程施工中承包人向发包人索赔、发包人向承包人素赔以及分包人向承包人索赔的情况都有可能发生。
【考点来源】2Z106052施工合同索赔程序
【12】根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改，则建设行政主管部门一般采取的处罚是()。
A.降低资质等级
B.停业整顿
C.限期改正
D.处以10万元以上30万元以下的罚款
【答案】C
【解析】工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正;逾期末改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款;情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书;造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的，依法承担赔偿责任：
(1)未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的;
(2)发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的;
(3)施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的;
(4)未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的。
【考点来源】2Z101071建设工程临理的工作任务
【13]根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》，工程建设单位负责人接到施工质量事故发生报告后，向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主曾部门以及有关部门报告应在()小时内。
A.2B.3C.1D.6
【答案】c
【解析】施工质量事故发生后，事故现场有关人员应立即向工程建设单位负贡人报告，工程建设单位负责人接到报告后，应于1小时内向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门及有关部门报告。
【考点来源】2Z104043施工工质量事故的处理
【14]某招标工程采用单价合同，当投标书中出现明显的总价和单价计算计算结果不一致时，正确的做法是()。
A.以单价为准调整总价
B.以总价为准调整单价
C.同时调整单价和总价
D.以市场价为依据调整单价
【答案】A
【喷筑老妖精解析】对于投标书中明显的数字计算错误，业主有权力先作修改两评标，当总价和单价的计算结果不一致，以单价为准调整总价。
【考点来源】2Z106031单价合同
【15]关于施工进度计划类型的说法，正确的是()。
A.项目施工总进度方案是企业计划，单位工程施工进度计划是项目计划
B.施工企业的施工生产计划和工程项目进度计划属于不同项目参与方
C.施工企业的施工生产计划和工程项目进度计划都与施工进度有关
D.施工企业的施工生产计划和工程项目进度计划是相同系统的计划
【答案】c
【解析】A项，施工企业的施工生产计划属于企业计划的范畴，如年度生产计划、季度生产计划、月度生产计划和旬生产计划等。建设工程项目施工进度计划，属于工程项目管理的范畴，如目施工总进度方案、施工总进度规、施工总进度计划、子项目施工进度计划和工程施工进度计划、项目施工的年度施工计划、项目施工的季度施工计划、项目施工的月度施工计划和句施工作业计划等。B项，建设工程项目施工进度计划和施工生产计划由施工方编制。D项，施丁企业的施工生产计划与建设工程项目施工进度计划属于两个不同系统的计划。
【考点来源】2Z103021施工进度计划的类型
【16】将各方签字的分部工程质量验收证明报送工程质量监督机构备案的责任主体是()。
A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.质量检测单位
【答案】A
【解析】对工程项目建设中的结构主要部位(如桩基、基础、主体结构等)除进行常规检查外，监督机构还应在分部工程验收时进行监督，监督检查验收合格后方可进行后续工程的施工，建设单位应将施工、设计、监理建设单位各方分别签字的质量验收证明验收后3天内报送工程质量监督机构备案。【考点来源】2Z104052施工质量益督管理的实施
【17】下列建设工程定额中，分项最细、子目最多的定额是()。
A. 施工定额B.费用定额C.概算定额D.预算定额
【答案】A
【解析】施工定额是工程建设定额中分项最细、定额子目最多的一种定额，也是建设工程定额中的基础性定额。
【考点来源】2Z102021建设工程定额的分类
【18】根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人应在发出索赔意向通知书后()天内向监理人正式递交索赔报告。
A.7B.28C.14D.21
【答案】B
【解析】承包人应在发出素赔意向通知书后，向监理人正式递交素赔通知书。
【考点来源】2Z106052施工合同索赔的程序
【19】关于双代号网络图中节点编号的说法，正确的是()。
A.起点节点的编号为0
B.每一个节点都必须编号
C.箭头节点编号要小于箭尾节点编号
D.各节点应连续编号
【答案】B
【解析】A项，起点节点的编号一般编号最小，不一定为0。
C项，中间节点既有内向箭线，又有外向箭线。箭尾节点的编号小于其箭头节点的编号，即I
D项，网络圈节点的编号顺序应从小到大，可不连续，但不允许重复。
【考点来源】2Z103032工程网络计划的类型和应用
【20】关于投标人正式投标时投标文件和程序要求的说法，正确的是()。
A.提交投标保证金的最后期限为招标人规定的投标截止日
B.标书的提交可按投标人的内部控制标准
C.投标的担保截止日为提交标书最后的期限
D.投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应
【答案】D
【解析】A项，根据《工程建设项目施工招标投标办法》，投标保证金有效期应当超出投标有效期三十天。B项，标书的提交有定的要求，基本内容是密封、如果不密封或密封不满足要求，投标是无效的。C项，投标担保要确保投标人在投标有效期内不要撇回投标书，投标有效期不是招标人所规定的投标截止日。
【考点来源】2Z106012施工招标与投标
【21】某单代号网络计划中，相邻两项工作的部分时间参数如下图(时间单位：天)，此两项工作的间隔时间(LAGi)是()天。
A.0
B.1
C.2
D.3
【答案】B
【解析】当工作只有一项紧后工作时，工作的时间间隔=工作的自由时差，即两项工作的间隔时间=紧后工作最早开始时间-本工作最早完成时间=14-13=1。
【考点来源】2Z103032工程网络计划的类型和应用
【22】某招标工程的招标控制价为1.6亿，某投标人报价为1.55亿，经修正计算性错误后以1.45亿的报价中标，则该承包人的报价河动率为()。
A.9.3759%
B.3.125%
C.9.355%
D.9.677%
【答案】A
【解析】报价浮动率=(招标控制价-中标价)/招标控制价=(1.6-1.45)/1.6=9.375%。
【考点来源】2Z102042合同价款调整
【23】下列施工管理措施中，属于组织措施的是()。
A.编制成本控制计划，确定合理的工作流程
B.确定合理的施工机械、设备使用方案
C.对成本管理目标进行风险分析，并制定防范对策
D.选择适合于工程规模、性质和特点的合同结构模式
【答案】A
【解析】B属于技术措施。C属于经济描施。D属于合同措施。
【考点来源】2Z102052施工成本管理的措施
【24】下列建筑安装工程费用项目中，在投标报价时不得作为竞争性费用的是()。
A.企业管理费B.社会保险费C.机械使用费D.其他项目费
【答案】B
【解析】社会保险费属于规费，规费应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。
【考点来源】2Z102012建筑安装工程费用计算
【25]关于建筑安装工程费用中暂列金额的说法，正确的是()。
A.已签约合同价中的暂列金额由承包人掌握使用
B.暂列金额不得用于招标人给出暂估价的材料采购
C.暂列金额不得用于施工可能发生的现场签证费用
D.发包人按照合同约定做出支付后，如有剩余归发包人所有
【答案】D
【解析】暂列金额是指建设单位在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确
定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。已签约合同价中的暂列金额由发包人掌握使用，发包人按照合同的规定作出支付后，如有剩余，则暂列金额余额归发包人所有。
【考点来源】2Z102042合同价款调整
【26】发包方将建设工程项目合理划分标段后，将各标段分别发包给不同的施工单位，并与之签订施工承包合同，此发承包模式属于()。
A.施工总承包B.平行发承包
C.施工总承包管理D.设计施工总承包
【答案】8
【解析】施工平行发承包，又称为分别发承包，是指发包方，将其施工任务分别发包给不同的施工单位，各个施工单位分别与发包方签订施工承包合同。
【考点来源】2Z106011施工发承包的主要类型
【27】关于施工机械设备质量控制的说法，正确的是()。
A.机械设备选型应首先考虑经济性，其次是适应性和可靠性
B.机械设备选择主要是选型，性能参数不作为选择依据
C.机械操作人员应持证上岗，可根据工作需要操作同类机械
D.要明确机械操作人员的岗位职责，在便用中严格遵守操作规程
【答案】D
【解析】A项，：机械设备的选择，应按照技术上先进、生产上适用、经济上合理、使用上安全、操作上方便的原则进行。B项，主要从机械设备的选型、主要性能参数指标的确定和使用操作要求等方面进行质量控制。C项，应贯彻“待证上岗’和
“人机固定“原则，实行定机、定人、定岗位职责的使用管理制度，防止出现安全质量事故，确保工程施工质量。
【考点来源】2Z104032施工准备的质量控制
【28】关于双代号网络计划关键线路的说法，正确的是()。
A.一个网络计划可能有几条关键线路
B.在网络计划执行中，关键线路始终不会改变
C.关键线路是总的工作持续时间最短的线路
D.关键线路上的工作总时差为零
【答案】A
【解析】B在网络计划执行中，关键线路有可能转移。C关键线路是总的工作持续时间最长的线路。D当计划工期等于计算工期时，关键线路上的工作总时差为零。
【考点来源】2Z103033关键工作、关键路线和时差
【29】某施工总承包项目实施过程中，因国家消防设计规范变化导致出现费用偏差，从偏差产生原因来看属于()。
A.设计原因B.施工原因C.业主原因D.客观原因
【答委】A
【解析】由设计原因、设计漏项、设计标准变化、图纸提供不及时等造成费用偏差属于客观原因。
【考点来源】2Z102065施工成本控制的方法
【30】编制材料满耗定额时，材料消耗量包括直接使用在工程上的材料净用量和()。
A.在施工现场内运输及保管过程中不可避免的损耗
B.从供应地运输到施工现场及操作过程中不可避免的废料和损耗
C.在施工现场内运输及操作过程中不可避免的废料和损耗
D.从供应地运输到施工现场过程中不可避免的损耗
【答案】C
【解析】编制材料消耗定额，主要包括确定直接使用在工程上材料净用量和在施工现场内运输及操作过程中的不可避免的废料和损耗。
【考点来源】2Z102023材料消耗定额的编制
【31】按造价形成划分，脚手架工程费属于建筑安装工程费用构成中的()。
A.措施项目费
B.规费
C.其他项目费
D.分部分项工程费
【答案】A
【解析】按造价形成划分，措施项目费包含：安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨期施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、特殊地区施工增加费、大型机械设备进出场及安拆费、脚手架工程费。
【考点来源】2Z102011建筑安装工程费用项目组成
【32】施工现场使用的水泥、白灰、珍珠岩等易飞扬的细颗粒散体材料，最适宜的存放方式是()。
A.表面临时固化
B.入库密封
C.搭设草帘屏障
D.用密目式安全网遮盖
【答案】B
【解析】易飞扬材料入库密闭存放或覆盖存放。如水泥、白灰、珍珠岩等易飞扬的细颗粒散体材料，应入库存放。
【考点来源】2Z105042施工现场环境保护的要求
【33】根据生产安全事故应急预案的体系构成，深基坑开挖施工的应急预案属于()。
A.专项施工方案B.专项应急预案C.现场处置方案D.危大工程预案
【答案】B
【解析】专项应急预乘是针对具体事故类别(如基统开挖、脚手架拆除等事故)、危险源应急保障而制订的计划或方案。
【考点来源】2Z105032生产安全事故应急预案的管理
[34】某双代号网络计划如下图(时间单位：天)，计算工期是()天。
A.8B.9C.10D.11
【答案】C
【解析】双代号网络图中，各工作持续时间最长的的线为关键线路，持续时间之和即为计算工期，计算工期=3+5+2=10。
【考点来源】2Z103032工程网络计划的类型和应用
【35】在合同环境中，施工质量保证体系的作用是()。
A.向项目监理机构证明所完成工程满足设计和验收标准要求
B.向业主证明施工单位资质满足突成工程项目的要求
C.向项目监理机构证明隐蔽工程质量符合要求
D.向业主证明施工单位具有足够的管理和技术上的能力
【答案】D
【解析】在合同环境中，施工质量保证体系可以向建设单位(业主)证明施工单位具有足够的管理和技术上的能力，保证全都施工是在严格的质量管理中完成的，从而取得建设单位(主)的信任。
【考点来源】2Z104021工程项目施工质量保证体系的建立和运行
【36】根据《建设工程施工合同(示范文本)》以发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，承包人有权解除合同，发包人应承担()。
A.由此增加的费用并支付承包人合理的利润
B.由此加的费用，但不包括利润
C.承包人已订购但未支付的材料费用
D.由此支出的直接成本，不包括管理费
【答案】A
【解析】发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，承包人有权解除合同，发包人应承担由增加的费用，并支付承包人合理的利润。
【考点来源】2Z102048合同解除的价款结算与支付
【37】下列工程质量事故中，属于技术原因引发的质量事故是()。
A.检测仪器设备管理不善而失准引起的质量事故
B.质量管理措施落实不力引起的质量事故
C.设备事故导致连带发生的质量事故
D.采用了不适宜的施工工艺引发的质量事故
【答案】D
【解析】AB项属于管理原因引发的质量事故。C属于其他原因引发的质量事故。
【考点来源】2Z104041工程质量事故分类
【38】根据《职业健康安全管理体系要求及使用指南》的总体结构，属于运行要求的内容是()。
A.应急准备和响应
B.持续改进
C.试件、不符合的纠正和预防
D.绩效测量和监视
【答案】A
【解析】根据《职业健康安全管理体系要求及使用指南》的总体结构，属于运行要求的内容是运行策划和控制、应急准备和响应。
【考点来源】2Z105011职业健康安全与环境管理体系标准
【39】根据《标准施工招标文件》，关于合同进度计划的说法，正确的是()。
A.监理人应编制施工进度计划和施工方案说明并报发包人
B.监理人不能直接向承包人作出修订合同进度计划的指示
C.监理人无需获得发包人的同意，可以直接在合同约定期限内批复修订的合同进度计划
D.实际进度与合同进度不符时，承包人应提交修订合同进度计划申请报告等资料，报监理人审批
【答案】D
【解析】A项，承包人应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人。BC项，监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批，监理人应在专用合同条款约定的期限内批复理人在批复前应获得发包人同意。
【考点来源】2Z106021施工承包合同的主要内容
【40】下列项目施工质量成本中，属于外部质量保证成本的是()。
A编写施工项目质量工作计划发生的费用
B.根据业主要求进行的特殊质量检测试验的费用
C.例行的重要工序试验、检验的费用
D.为运行质量体系达到规定的质量水平所支付的费用
【答案】B
【解析】外部质量保证成本是指依据合同要求向顾客提供所需要的客观证据所支付的费用，包括采用特殊的和附加的质量保证措施、程序以及检测试验和评定的费用。
【考点来源】2Z104021工程项目施工质量保证体系的建立和运行
【41】关于工程合同价款约定及其内容的说法，正确的是()。
A.可以根据发包人的补充要求调整工程造价
B.应约定质量保证金的总额为工程价教结算总额的5%
C.对安全文明施工费应约定支付计划、使用要求
D.不实行招标的工程应按承包人最低成本价签订合同
【答案】C
【解析】B项，发包人累计扣留的质垃保证金不得超过工程价款结算总额的3%。
【考点来源】2Z102033合同价款的约定
【42】建设工程项目总进度目标论证的主要工作有：①进行项目结构分析;②确定项目工作编码;③编制总进度计划;④
进行进度计划系统的结构分析;⑤编制各层进度计划。正确的工作顺序是()。
A.2-1-3-4-5
B.2-1-3-5-4
c.1-4-2-3-5
D.1-4-2-5-3
【答案】D
【解析】建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下：调查研究和收集资料;进行项目结构分析;进行进度计划系统的结构分析;确定项目的工作编码;编制各层(各级)进度计划;协调各层进度计划的关系和编制总进度计划;若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整;若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策老。
【考点来源】2Z103011建设工程项目总进度目标
【43】根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，投标保证金的数额不得超过招标项目估算价的()。
B.2%C.3%D.5%
【答案】B
【解析】施工投标保证金的数额一般不得超过投标总价的2%，但最高不得超过80万元人民币。
【考点来源】2Z106063工程担保
【44]为保证施工质量，在项目开工前，应由()向分包人进行书面技术交底。
A.施工企业技术负责人
B.项目技术负责人
C.施工项目经理D.总监理工程师
【答案】B
【解析】项目开工的应由项目技术负责人向承担施工的负责人或分包人进行书面技术交底。
【考点来源】2Z104033施工过程的质量控制
【45】施工项目成本分析时，可用于分析某项成本指标发展方向和发展速度的方法是()。
A.环比指数法B.构成比率法C.因素分析法D.差额计算法
【答案】A
【解析】动态比率法是将同一指标不同时期的数值进行对比，求出比率，以分析该项指标的发展方向和发展速度，动态比率的计算，通常采用基期指数和环比指数两种方法。
【考点来源】2Z102074施工成本分析的方法
[46】关于施工文件归档的说法，正确的是()。
A.可以采用纯蓝墨水书写的文件
B.归档图纸可以使用计算机出图的复印件
C.根据建设程序和工程特点，归档可分阶段分期进行
D.利用施工图改绘竣工图，可以不标明变更修改依据，但图面必须清晰整洁
【答案】c
【解析】A项，工程文件应采用耐久性强的书写材料，如碳素墨水、蓝黑墨水。B项，图纸一般采用蓝晒图，竣工图应是新蓝图。计算机出图必须清晰，不得使用计算机出图的复印件。D项，利用施工图改绘竣工图，必须标明变更修改依据。
【考点来源】2Z107023施工文件的归档
【47】工程施工职业健康安全管理工作包括：①确定职业健康安全目标;②识别并评价危险源及风险;③持续改进相关排施和绩效;④编制并实施项目职业健康安全技术措施计划;G职业健康安全技术措施计划实施结果验证。正确的程序是()。
A.0②06③B.02649C.Q0450D.20036
【答案】C
【解析】工程施工职业健康安全管理应遵循下列程序：
①识别并评价危险源及风险;
②确定职业健康安全目标;百编制并实施项目职业健康安全技术措施计划;
④职业健康安全技术措施计划实施结果验证;
③持续改进相关措施和绩效。
【考点来源】2Z105012职业健康安全与环境管理的目的与要求
【2021-g/-48】关于施工现场文明施工措施的说法，正确的是()。
A.市区主要路段设置高度不低于2m的封闭围挡
B.现场施工人员均佩戴胸卡，按工种统一编号管理
C.项目经理任命专职安全员作为现场文明施工第一责任人
D.建筑垃圾和生活垃圾集中一起堆放，并及时清运
【答案】B
【解析】A项，市区主要路段设置高度不低于2.5m的封闭围挡。C项，项目经理为现场文明施工的第一责任人。D项，建筑垃圾必须集中排放并及时清运。
【考点来源】2Z105041施工现场文明施工的要求
【49]施工合同变更是指()由双方当事人依法对合同内容所进行的修改。
A.合同成立以后和工程竣工以前B.合同成立以后和履行完毕以前C.工程开工以后和履行完毕以前D.合同签字以后和支付完毕以前
【答案】B
【解析】合同变更是指合同成立以后和属行完毕以前由双方当事人依法对合同的内容所进行的修改，包括合同款、工程内容、工程的数量、质量要求和标准、实施程序等的一切改都属于合同变更。
【考点来源】2Z106042施工合同变更管理
【50】关于成本加酬金合间的说法，正确的是()。
A.对业主来说，成本加酬金合同风险较小
B.需等待所有施工图完成后才开始招标和施工
C.采用该合同方式对业主的投资控制很不利
D.对承包人来说，风险比圈定总价合同的高，利润无保证
【答案】C
【解析】AD项，采用成本加酬金合同，承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险，业主的风险较大。B项，可以通过分段施工缩短工期，而不必等待所有施工图完成才开始招标和施工。
【考点来源】2Z106033成本加酬金合同
【51】由采购方负责提货的建筑材料，其交货期限应以()为准
A.供货方按照合同规定通知的提货日期
B.采购方收货碳记的日期
C.采购方向承运单位提出申请的日期
D.供货方发运产品时承运单位签发的日期
【答案】A
【解析】交货日期的确定可以按照下列方式：
(1)供货方负货送货的，以采购方收货戳记的日期为准。
(2)采购方提货的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准。
(3)凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准，不是以向承运单位提出申请的日期为准。
【考点来源】2Z106024物资采购合同的主要内容
【52】特殊施工过程的质量控制中，专业技术人员编制的作业指导书应经()审批后方可执行。
A.企业技术负责人
B.项目经理
C.监理工程师
D.项目技术负费人
【答案】D
【解析】特殊过程的质量控制除按一般过程质量控制的规定执行外，还应由专业技术人员编制作业指导书，经项目技未负责人审批后执行。
【考点来源】2Z104033施工过程的质量控制
【53】关于横道图进度计划的说法，正确的是()。
A.每行只能容纳一项工作
B.可以表示工作的时差
C.可以直接表达出关键线路
D.可以表达工作间的逻辑关系
【答案】D
【解析】A项，横道图进度计划的特点是：一行上可容纳多项工作，一般运用在重复性的任务上。BC项，没有通过严谨的进度计划时间参数计算，不能确定计划的关键工作、关键路线与时差。
【考点来源】2Z103031横道图进度计划的编制方法
[54]对建筑材料密度的测定属于现场质量检查方法中的()。
A. 目测法
B.试验法
C.实测法
D.无损检测法
【答案】B
【解析】试验法：是指通过必要的试验手段对质量进行判断的检查方法;各种物理性能方面的测定如密度、含水量、凝结时间、安定性及抗渗、耐磨、耐热性能等。
【考点来源】2Z104031施工质量控制的基本环节和一般方法
【55]根据《安全生产事故应急预案管理办法》，施工单位应当制定本企业的应急演练计划，每年至少组织综合应急预案演练()次。
A.2B.1C.3D.4
【答案】B
【解析】施工单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。
【考点来源】2Z105032生产安全事故应急预案的管理
[56】某双代号网络计划如下图所示(时间单位：天)，存在的绘圈错误是()。
A.工作标识不一致B.节点编号不连续C.时间参数有多余D.有多个起点节点
【答案】D
【解析】①、②节点均为起点节点，④节点编号重复。
【考点来源】2Z103032工程网络计划的类型和应用
【57】根据《建设工程施工合同(示范文本)》，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的()。
A.30%B.40%C.50%D.60%
【答案】C
【解析】除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款
同期支付。
【考点来源】2Z102045预付款及期中支付
【58】采用定额组价计算分部分项工程的综合单价时，第一步的工作是()。
A.确定组合定额字日
B.测算人、材、机消耗量
C.计算定额字目工程量
D.确定人、材、机消单价
【答案】A
【解析】综合单价的计算可以概括为以下步骤：①确定组合定额子目;②计算定额子目工程量;3测算人、料、机消耗量;④确定人、料、机单价;G计算清单项目的人、料、单价。
【考点来源】2Z102031工程量清单计价的方法
【59]关于施工图预算与施工预算区别的说法，正确的是()。
A.施工图预算的编制以施工定额为依据，施工预算的编制以预算定额为依据
B.施工图预算只能有造价咨询机构编制，施工预算只能由施工企业编制
C.施工图预算和施工预算都可作为投标报价的主要依据，但施工预算更为详细
D.施工圈预算适用于发包人和承包人，施工预算适用于施工企业的内部管理
【答案】D
【解析】A选项：施工预算的编制以施工定额为主要依据，施工图预算的编制以预算定额为主要依据。
B选项：施工图预算可以是承包方或设计人编制。
C选项：施工预算是承包人组织生产、编制施工计划、准备现场材料、签发任务书、考核工效、进行经济核算的依据，它也是承包人改善经营管理、降低生产成本和推行内部经营承包责任制的重要手段。而施工图预算则是投标报价的主要依据。
【考点来源】2Z102061施工成本计划的类型
【60】施工成本管理中最根本和最重要的基础工作是()。
A.科学设计成本核算账册体系
B.建立企业内部施工定额并保持其适应性
C.建立生产资料市场价格信息的收集网络
D.建立成本管理责任体系
【答案】D
【解析】成本管理首先要做好基础工作，成本管理的基础工作是多方面的，成本管理责任体系的建立是其中最根本最重要的基础工作。
【考点来源】2Z102051施工成本管理的任务与程序
【61】下列施工根本计划的指标中，属于效益指标的是()。
A.责任目标总成本计划降低额
B.责任目标成本计划降低率
C.设计预算成本计划降低率
D.按子项汇总的计划总成本指标
【答案】A
【解析】BC属于质量指标，D属于数量指标。【考点来源】2Z102075施工成本考核的依据和方法
[62】某项工作计划最早第15天开始，持续时间为25天，总时差为2天，每天完成的工程量相同。第20天结束时，检
查发现该工作仅完成20%。关于该项工作进度计划检查与调整的说法正确的是()。
A.实际进度超前，可以适当减缓工作进度
B.实际进度和计划保持一致，各时间参数均未发生变化C.实际进度滞后，但对总工期没有影响，加强关注即可D.实际进度滞后，且影响总工期1天，需来取措施赶工
【答案】B
【解析】实际进度=(20-15)÷25=20%。实际进度和计划保持一致，各时间参数均未发生变化。
【考点来源】2Z103032工程网络计划的类型和应用
【2021-g-63】下列施工项目相关的信息中，属于施工记录信息的是()。
A.施工合同信息
B.施工日志
C.自然条件信息
D.材料管理信息
【答案】B
【解析】施工记录信息包括：施工日志、质量检查记录、材料设备进场记录、用工记录表等。
【考点来源】2Z107011施工信息管理的任务
【64】施工企业最基本的安全管理制度是()。
A.安全生产责任制度
B.安全生产检查制度
C.安全生产许可证制度
D.安全生产教育培调制度
【答案】A
【解析】安全生产责任制是最基本的安全管理制度，是所有安全生产管理制度的核心。
【考点来源】2Z105021安全生产管理制度
【65]下列风险产生的原因中，可能导数合同信用风险的是()。
A.不利的地质条件变化
B.物价上涨
C.承包人的层层转包
D.不可抗力
【答案】C
【解析】合同信用风险是指主观故意原因导致的，表现为合同双方的机会主义行为，如业主拖欠工程款，承包商层层转包、非法分包、偏工减料、以次充好、知假买假等。【考点来源】2Z106061施工合同风险管理
【66】应由建设单位组织的施工质量验收项目是()。
A.分部工程
B.分项工程
C.工序
D.单位工程
【答案】D
【解析】施工单位提交工程竣工报告后，建设单位组织验收组，进行工程竣工验收。
【考点来源】2Z104034施工质量验收
【67】工程质量监督机构对违反有关规定、造成工程质量事故和严重质量问题的单位和个人依法严肃查处，对查实的问题可签发()。
A.质量问题整改通知单
B.吊销企业资质证书通知单
C.吊销建造师职业资格证书通知单
D.质量问题罚款通知单
【答案】A
【解析】对违反有关规定、造成工程质量事故和严重质量问题的单位和个人依法严肃查处理光。对查实的问题可签发《质量问题整改通知单》或《局部暂停施工指令单》。
【考点来源】2Z104052施工质量监督管理的实施
【68】根据《质量管理体系基础和术语》，循证决策原则要求施工企业质量管理时应基于()做出相关决策。
A.与相关方的关系
B.满足顾客要求
C.功能连贯的过程组成的体系
D.数据和信息的分析和评价
【答案】D
【解析】循证决策：基于数据和信息的分析和评价的决策，更有可能产生期望的结果。
【考点来源】2Z104022施工企业质量管理体系的建立和认证
【69]根据《标准施工招标文件》，关于发包人提供资料的说法，正确的是()。
A.发包人只提供基础资料，不对其真实性和完整性负责，承包人自行解读内容
B.发包人提供资料有误使承包人受损时，只承担增加的费用和工期延误
C.发包人应通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及书面资料
D.发包人提供的资料使承包人推断失误，承担相关费用和利润
【答案】C
【解析】A项，发包人应对其提供的测队基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。
BD项，发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。
【考点来源】2Z106021施工承包合同的主要内容
【70]某施工项目部对工人进行安全用电操作教育，同时对现场的配电箱、用电电路进行防护改造，严禁非专业电工乱拉乱援电线。这体现了施工安全隐趣处理原则中的()。
A.直接隐患与间接隐患并治原则
B.重点处理原则
C.单项隐患综合处理原则
D.动态处理原则
【答案】C
【解析】单项隐患综合处理原则：一件单项隐患问题的整改需综合(多角度)处理。人的隐患，既要治人也要治机具及生产环境等各环节。例如某工地发生触电事故，一方面要进行人的安全用电操作教育，同时现场也要设置漏电开关，对配电箱、用电电路进行防护改造，也要严禁非专业电工乱接乱拉电线。
【考点来源】2Z105023安全隐患的处理
二、多项选择题(共25题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
【71】根据《标准施工招标文件》，发包人应负责赔偿第三者人身伤亡和财产损失的情况有()。
A.工地附近小孩进入工地场区引起的意外伤害
B.施工围挡倒塌导致路过行人的伤害
C.发包人现场管理人员的工伤事故
D.工程施工过程中承包人发生安全事故
E.政府相关人员进入施工现场检查时的意外伤害
【答案】BE
【解析】该项保险是指由于施工的原因导致项目法人和承包人以外的第人受到财损失或人身伤害的赔偿。
【考点来源】2Z106062工程保险
【72】根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》，下列工作中，属于分包人的工作有()。
A.向监理人提供进度计划及进度统计报表
B.对分包工程进行深化设计、施工、竣工和保修
C.负责已完分包工程的成品保护工作
D.向承包人提交详细的施工组织设计
E.直接履行监理工程师的工作指令
【答案】BCD
【解析】分包人的工作：
(1)按照分包合同的约定，对分包工程进行设计(分包合同有约定时)、施工、竣工和保修。
(2)按照合同约定的时间，完成规定的设计内容，报承包人确认后在分包工程中使用。承包人承担由此发生的费用。
(3)在合同约定的时间内，向承包人提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。
(4)在合同约定的时间内，向承包人提交详细施工组织设计，承包人应在专用条款约定的时间内批准，分包人方可执行。
(5)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知承包人，承包人承担由此发生的费用，因分包人责任造成的罚款除外。
(6)分包人应允许承包人、发包人、工程师(监理人)及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或准备的地点，分包人应提供方便。
(7)已竣工工程未交付承包人之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复。承包人要求分包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在合同专用条款内约定。
【考点来源】2Z106022施工分包合同的内容
【73】下列建设工程项目进度控制的任务中，属于施工方进度控制任务的有()。
A.估算施工资源投入
B.论证项目进度总目标
C.调整施工进度计划
D.编制总进度纲要
E.协调作业班组的进度
【答案】ACE
【解析】施工方进度控制的任务是依据施工任务委托合同对施进度的要求控制施工作进度，主要工作环节包括：(1)
制施工度计划及关的资源需求计划;(2)组织施工进度计划的实施;(3)施工计划的检查与调整。
【考点来源】2Z103041施工进度控制的任务
【2021gl-74]根据材料使用性质、用途和用量大小划分，材料消耗定额指标的组成有()。
A.主要材料
B.辅助材料
C.废弃材料
D.周转性材料
E.零星材料
【答案】ABDE
【解析】材料消耗定额指标的组成，按其使用性质、用途和用量大小划分为四类。
(1)主要材料，是指直接构成工程实体的材料。
(2)辅助材料，是指直接构成工程实体，但相对密度较小的材料。
(3)周转性材料，又称工具性材料，是指施工中多次使用但并不构成工程实体的材料，如模板、脚手架等。
(4)零星材料，指用量小，价值不大，不便计算的次要材料，可用估算法计算。
【考点来源】2Z102023材料消耗定额的编制
【75】下列施工合同实施偏差的处理措施中，属于组织措施的有()。
A.调整施工方案B.调整人员安排C.进行合同变更D.调整工作流程E.调整工作计划
【答案】BDE
【解析】组织措施，如增加人员投入，调整人员安排，调整工作流程和工作计划等。
【考点来源】2Z106041施工合同跟踪与控制
【76】根据编制广度、深度和作用的不同，施工组织设计可分为()。
A.单项施工组织设计
B.施工组织总设计
C.单位工程施工组织设计
D.危大工程施工组织设计
E.分部(分项)工程施工组织设计
【答案】BCE
【解析】根据施工组织设计编制的广度、深度和作用的不同可分为：施工组织总设计;单位工程施工组织设计;分部《分项)工程施工组织设计【或称分部(分项)工程作业设计]。
【考点来源】2Z101031施工组织设计的内容
【77】根据《建设工程监理规范》，关于监理实施细则编制的说法，正确的有()。
A.危险性较大的分部分项工程应编制监理实施细则
B.所有的分部分项工程均应编制监理实施细则
C.编制依据包括施工组织设计和专项施工方案等
D.编制时间应在相应工程施工开始前
E.由专业监理工程师编制，并报总监理工程师审批
【答案】ACDE
【解析】AB项，采用新材料、新工艺、新技术、新设备的工程，以及专业性较强、危险性较大的分部分项工程，应编制监理实施细则。
C项，监理实施细则编制依据：
(1)监理规划;
(2)相关标准、工程设计文件;
(3)施工组织设计、专项施工方案。
DE项，监理实施细则应在相应工程施工开始前由专业监理工程师编制，并报总监理工程师审批。
【考点来源】2Z101072建设工程监理的工作方法
【78】下列施工质量事故发生的原因中，属于施工失误的有()。
A.边勘查、边设计、边施工
B.违反相关规范施工
C.非法承包、偷工减料
D.使用不合格的工程材料、半成品、构配件
E.忽视安全生产施工，发生安全事故
【答案】BDE
【解析】A属于违背基本建设程序，C属于非法承包、偷工减料。施工管理人员及实际操作人员的思想、技术素质差、是造成施工质量事故的普遍原乏基本业务知识，不具备上岗的技术资质，不懂装懂瞎指挥，胡乱施工言目干;施工管理混乱、责任缺失，施工组织、施工工艺技术措施不当;不按图施工，不遵守相关规范，违章作业;使用不合格的工程材料、半成品、构配件忽视安全施工发生安全事故等，所有这一切都可能引发施工质量事故的原因属于“施工的失误”。
【考点来源】2Z104042施工质量事故的预防
【79】关于单价合同工程计量的说法，正确的有()。
A.招标工程量清单缺项的，应按承包人属行合同义务中完成的工程量计量
B.承包人已完成的质量合格的全部工程都应予以计量
C.监理工程师计量的工程量应等于承包人实际施工量
D.单价合同应按照招标工程量清单中的工程量计量
E.监理人对已完工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测
【答案】ABE
【解析】
CD项，单价合同以实际完成的工程曼进行结算，但被监理工程师计量的工程数量，并不一定是承包人实际施工的数量。
【考点来源】2Z102041工程计量
【80】下列施工方进度控制措施中，属于管理措施的有()。
A.推广采用工程网络计划技术
B.健全进度控制管理的组织体系
C.选择合理的工程合同结构
D.重视信息技术在进度控制中的应用
E.制定并落实加快进度的经济激励政策
【答案】ACD
【解析】B属于组织措施。E属于经济措施。
【考点来源】2Z103042施工进度控制的措施
【81】在工程网络计划中，工作的自由时差等于其()。
A.完成节点最早时间减去开始节点最早时间减去本工作持续时间
B.与所有紧后工作之间间隔时间的最小值
C.所有紧后工作最早开始时间的最小值减去本工作的最早完成时间
D.最迟开始时间与最早开始时间的差值
E.在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下可以利用的机动时间
【答案】BCE
【解析】工作的自由时差(时间间隔)=紧后工作的最早开始时间-本工作的最早完成时间。当有多项累后工作时，取其差值的最小值。
【考点来源】2Z103032工程网络计划的类型和应用
【82】影响建设工程施工质量的环境因素包括()。
A.施工现场自然环境
B.施工质量管理环境
C.施工作业环境
D.施工所在地政策环境E.施工所在地市场环境
【答案】ABC
【解析】环境的因素主要包括施工现场自然环境因素、施工质量管理环境因素和施工作业环境因素。
【考点来源】2Z104012影响施工质量的主要因素
【83】根据《建设工程质量管理条例》，建设行政主管部门在实施工程质量监督检查时，有权采取的措施包括()。
A.要求被检查单位提供有关工程质量的资料
B.依法对违法违规行为进行经济处罚C.进入被检查单位施工现场进行检查
D.发现有影响工程质量的问题时，责令整改
E.要求被检查单位随时停工配合检查
【答案】ACD
【解析】主管部门实施监督检查时，有权采取下列措施：
(1)要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料;
(2)进入被检查单位的施工现场进行检查;
(3)发现有影响工程质量的问题时，责令改正。
【考点来源】2Z104052施工质量监督管理的实施
【84】一般情况下，固定总价合同适用的情形有()。
A.抢险、教灾工程
B.工程内容和工程量一时不能明确
C.工程结构简单，风险小
D.工程量小、工期短，工程条件稳定
E.工程设计详细、图纸完整、清楚，工程任务和范围明确
【答案】CDE
【解析】固定总价合同适用于以下情况：
(1)工程量小、工期短，估计在施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理。
(2)工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确。
(3)工程结构和技术简单，风险小。
(4)投标期相对宽裕，承包商可以有充足的时间详细考察现场，复核工程量，分析招标文件，拟订施工计划。
(5)合同条件中双方的权利和义务十分清楚，合同条件完备。
【考点来源】2Z106032总价合同
【85】编制控制性施工进度计划的主要目的有()。
A.对施工进度目标进行分解
B.分析项目实施工作的逻辑关系
C.确定施工的总体部署
D.确定是工作的资源投入
E.确定里程碑事件的进度目标
【答案】ACE
【解析】控制性施工进度计划编制的主要目的是通过计划的编制，以对施工承包合同所规定的施工进度目标进行再论证，并对进度目标进行分解，确定施工的总体部署，并确定为实现进度目标的里程碑事件的进度目标(或称其为控制节点的进度目标)，作为进度控制的依据。
【考点来源】2Z103022控制性施工进度计划的作用
【86】施工项目部采用线性组织结构模式如下图，图中A、B、C表示不同级别的工作部门，关于下达工作指令的说法，正确的有()。
A.部门B2可以对部门C21下达指令
B.部门A可以对部门B3下达指令
C.部门A可以对部门C21下达指令
D.部门B3可以对部门C23下达指令
E.部门B2可以对部门C23下达指令
【答案】ABE
【解析】组织结构图中，矩形框表示工作部门，上级工作部门对其直接下属工作部门的指令关系用单向箭线表示。
【考点来源】2Z101022组织结构在项目管理中的应用
【87】施工企业质量管理体系运行阶段的工作内容包括()。
A.持续改进质量管理体系
B.生产和服务按质量管理体系的规定操作
C.编制详细作业文件
D.监测管理体系运行的有效性
E.编制质量手册
【答案】ABD
【解析】质量管理体系的运行即是在生产及服务的全过程按质量管理文件体系规定的程序、标准、工作要求及岗位职责进行操作运行，在运行过程中监测其有效性，做好质量记录，并实现持续改进。CE属于质量管理体系文件的编制。
【考点来源】2Z104022施工企业质量管理体系的建立和认证
【88】施工职业健康安全管理体系文件包括()。
A. 管理手册
B. 程序文件
C. 作业文件
D.管理方案
E.初始状态评审文件
【答案】ABC
【解析】施工职业健康安全管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件三个层次。
【考点来源】2Z105013职业健康安全与环境管理体系的建立和运行
【89]施工现场的危险源中，属于第二类危险源有()。
A.焊工焊接不规范
B.洞口临边缺少防护
C.机械设备缺乏维护保养
D.现场管理措施缺失
E.现场存放燃油
【答案】ABCD
【解析】第二类危险源：造成约束、限制能量和危险物质措施失控的各种不安全因素称作第二类危险源。第二类危险源主要体现在设备故陷或缺陷(物的不安全态)、人为失误(人的不安全行为)和管理缺陷等几个方面。E项属于第一类危险源。
【考点来源】2Z105022危险源的识别和风险控制
【90]根据《建设工程项目管理规范》，施工项目经理应履行的职责有()。
A.组织或参与编制项目管理规划大纲
B.主持编制项目管理目标责任书
C.对各类资源进行质量管控和动态管理
D.组织或参与评价项目管理绩效
E.进行授权范围内的利益分配
【答案】ACDE
【解析】B项，项目管理目标责任书应由企业法定代表人或其授权人与项目经理协商制定。
【考点来源】2Z101052施工项目经理的责任
【91】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，发生下列违法行为时，发生单位主要负责人处上一年年收入40%~80%
罚款的情形有()。
A.不立即组织事故抢救
B.迟报或者漏报事故C.谎报或者瞒报事故
D.在事故调查处理期间擅离职守
E.伪造或者故意破坏事故现场
【答案】ABD
【解析】(1)不立即组织事故抢救;
(2)在事故调查处理期间擅离职守;
(3)迟报或者漏报事故;事故发生单位主要负责人有上述违法行为之一的，处上一年年收入40%~80%的罚款。
【考点来源】2Z105033职业健康安全事故的分类和处理
【92】根据《标准施工招标文件》，承包人向监理人报送竣工验收申请报告时，具备的条件有()。
A.已按合同约定的内容和份数备齐符合要求的竣工资料
B.已经完成合同内的全部单位工程及有关工作，并符合合同要求
C.已按监理人要求编制了缺陷责任期内完成的甩项工程及缺陷修补工作
D.已按监理人要求编制了缺陷责任期内的修补工作清单及施工计划
E.工程项目的试运行完成并形成完整的资料清单
【答案】ABCD
【解析】当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：(1)除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求。(2)已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料。(3)已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划。(4)监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作。(5)监理人要求提交的竣工验收资料清单。
【考点来源】2Z104034施工质量验收
【93】施工企业投标报价时，企业管理费的计算基础可以为()。
A.分部分项工程费
B.材料费
C.人工费和机械费合计
D.人工费
E.规费
【答案】ACD
【解析】企业管理费的计算基础可以为：以分部分项工程费为计算基础、以人工费和机械费合计为计算基础、以人工费为计算基础。
【考点来源】2Z102012建筑安装工程费用计算
【94】下列施工成本管理指施中，属于组织措施的有()。
A.利用施工组织设计降低材料的库存成本
B.确定合理详细的成本管理工作流程
C.加强施工任务单管理
D.确定施工设备使用方案
E.编制成本控制工作计划
【答案】BCE
【解析】AD属于成本管理的技术措施。
【考点来源】2Z102052施工成本管理的措施
【95】施工总承包管理模式下，项目各参与方可能存在的合同关系包括()。
A.监理单位与施工总承包管理单位签订合同
B.监理单位与分包单位签订合同
C.业主与分包单位直接签订合同
D.施工总承包管理单位与分包单位签订合同
E.施工总承包管理单位与施工总承包单位签订合同
【答案】CD
【解析】A项，监理单位与建设单位签订合同。B项，一般情况下，施工总承包管理方不与分包方和供货方直接签订施工合同，这些合同都由业主方直接签订。但若施工总承包管理方应业主方的要求，协助业主参与施工的招标和发包工作，其参与的工作深度由业主方决定。E项，施工总承包管理单位与施工总承包单位二选一，都是由建设单位与其签订合同。
【考点来源】2Z101012施工方项目管理的目标和任务
准备时间有限，答案如有错漏不足之处，敬请谅解！
联系客服
