土石方工程施工合同(济南华光伟业机械化施工有限公司)

济南华光伟业机械化施工有限公司-土石方工程施工合同

2011-3-17

土石方工程施工合同
发包方： （以下简称甲方）
承包方： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。
第一条 工程概况
1.1 工程名称：
1.2 工程地点：
1.3 工程范围： 一期写字楼基础土石方工程，本合同土石方工程量暂按9000立方米计算，验槽合格后，以甲方、乙方、监理、造价咨询公司四方实际测量所得工程量（基坑实体积）为准，具体确定方法施行少数服从多数原则。
第二条 工作内容
2.1 零星工程：甲方项目场内开掘道口，协助现场施工、临时设施搭建、场地回填土、回填种植土等的使用挖掘、运土机械作业的项目。
2.2 工程基坑的土石方开挖、外运，土石方回填。
2.3 积极配合甲方现场的各期施工工作，包括乙方份外工作，比如临时挖、移、吊、平整，意外应急和护坡抢险等。
2.4 施工过程要减少对周围环境道路的影响，从车上掉下来的土方造成的路面污染由乙方处理，由于工地泥泞原因造成的路面污染由甲方处理。
第三条 合同工期
3.1 经双方协商确定，工程期为 日，暂定自2009年_ 月 _日起至2009 年_月 _日，具体开工时间由甲方下达开工令明确。
3.2 若施工过程中发生不可抗力情形，或者甲方要求乙方暂定工作，工期相应顺延。
第四条 工程质量
4.1 乙方根据甲方现场施工管理人员或者甲方指定人员，指定的范围、尺寸、标高、层段、工期时间等要求，组织足够的机械人员施工。
4.2 施工层面的标高，开挖、预留土体平整度，阶梯度等要满足该项目施工总包单位、专业降水、护坡单位等相关单位的施工要求，适当安排抢工、缓工、暂停工等施工节奏。乙方不得按自己意愿随意施工，否则乙方除须在要求的时间内进行返工，赔偿由此给工程有关方造成的损失外，还要向甲方支付涉及工程总价的30%的违约金。
4.3 回填土、回填种植土的土质、颗粒度、纯度含水率等应符合甲方和具体施工单位要求，不合格的土方由乙方在规定时间内运出，同时承担违约责任。
第五条 工程价格及支付方式
5.1一期工程基坑土石方挖运综合单价（开挖和外运）为 14元/立方（实方）；一期工程基坑土石方挖运工程总造价暂定为人民币12.6万元，（大写：壹拾贰万元陆仟元整）（最终以实际结算为准）。
5.2 场内若需要回填一般土，按8元/立方计算，若需要回填种植土，按13 元/立方计算，最终所须费用，按照实收土方数量计算，以甲方、乙方、监理、造价咨询公司四方共同确认，具体确定方法施行少数服从多数原则。
5.3 上述综合单价为包干价，包含本合同所有工作内容，包含了人工、机械、管理、协调、税费等一切费用，除通过该单价计算的价格外，甲方无需再向乙方支付任何费用。
5.4 上述综合单价为固定价格，不随施工时间、施工次数、施工分层分段、所遇到土石方的类别、施工深度、施工天气、道路状况等任何因素而改变。
5.5 土石方工程量的确认：现场正式开挖前，甲方、乙方、监理、造价咨询公司四方共同对现场地形标高进行测量、签证，保存基础数据；工程开挖结束，经甲方、乙方、监理、造价咨询公司四方验收合格后，四方代表共同对现场地形标高进行测量、签证，计算出总挖运土方量，进行签证确认，最终确认的数据为最终结算的依据。
5.6 支付方式：基槽验收合格后10个工作日内付至完成工程总价的85%；待基础回填完成后20个工作日内付清余款。
5.7 工程款的支付前，须基槽验收合格，提供正规发票，否则，甲方可暂时拒绝支付，由此引起的责任由乙方承担。
第六条 双方的权利和义务
6.1.甲方责任
6.1.1 甲方负责提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施（包括水、电、煤气管道等地下管网设施等）资料；如因甲方提供的上述图纸、资料不及时或与实不符，造成延期开工或暂时停工的，工期可以顺延。
6.1.2 甲方代表、监理公司和甲方委托的施工技术人员负责进行技术交底、质量监督、检查纠正，办理有关施工签证、初始地形标高测量、竣工地形标高测量、工程量计算审核、质量验收手续，解决现场具体问题。
6.1.3 工程竣工后，经乙方请求验收，甲方应在3日内组织有关人员进行验收。
6.1.4 按合同规定及时支付工程款。
6.1.5 甲方因需要另行安排土石方施工机械的，在价格和质量同等情况下，优先考虑乙方，乙方所报价格不得高于本合同价格。
6.2 乙方责任
6.2.1 乙方必须服从甲方工地代表的统一指挥，严格按照监理及总包单位的现场管理进行施工，全力配合总包单位和降水、护坡桩基施工等工程施工相关单位的工作。
6.2.2乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，杜绝重大安全事故的发生，如发生事故由乙方承担一切责任，并承担由此给甲方及其他施工单位造成的一切损失。
6.2.3乙方应合理组织施工和机械车辆调配，在施工前应向甲方提交施工计划和施工方案，获得甲方许可后方可施行。
6.2.4乙方应保证整个工期施工的及时性，经常与甲方现场联系沟通，无论是挖运，还是回填都要提前有所准备，特别是在排土场、回填土场（包括种植土）方面。
6.2.5 负责地方关系及与交通、城管执法、环卫等所有执法部门的关系协调及手续办理工作，并承担相关费用。
6.2.6 承包人必须具备相应资质，自行完成本合同工程，不得转包。
6.2.7 承包人应按照青岛市有关规定进行安全施工，并承担相应的费用。
第七条 合同的变更和解除
7.1 出现下列情形，甲方有权单方面解除合同：
7.1.1 乙方负责处理因本工程施工内容引起的与外界的争议、纠纷等事件，若乙方未能及时解决相关事宜，有可能造成工程延期或给甲方带来损害的。
7.1.2 乙方出现较严重的违约现象或发现乙方没有能力履行合同时。
7.1.3 乙方拒不配合总包单位和降水、护坡桩基施工等施工工程单位的相关工作。
甲方解除合同后，扣除因乙方原因造成的损失、支出等费用后，结算乙方已经完成的工程量，及时结清费用。
7.2 除上述情形外，甲方可随时解除本合同，但甲方应提前3天以书面形式通知乙方，并应及时确定合同量，结清费用。
第八条 违约责任
8.1 甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金，违约金数额为应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息。
8.2 因非甲方原因、不可抗力原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额千分之五的违约金；逾期超过10日，甲方有权单方面解除合同。
8.3 乙方完成的工程质量若出现问题，甲方可视情况要求乙方返工，承担损害赔偿责任，若因此造成工程延期，还应承担工程延期责任。
8.4 甲方有权在工程结算时，扣除因乙方原因所应由乙方承担的费用、违约金。
8.5 承包人在合同签订后，接到发包人的开工通知3天内进场并开工，如延时进场开工，每延迟1天扣罚金为工程总价款的千分之一，延迟进场10天，发包人有权另外选择承包商。
第九条 争议解决方式
9.1 本合同未尽事宜及相关有争议事宜，参考国家建设工程合同中的“通用条款”执行，双方也可友好协商解决，协商解决不成，任何一方可向青岛仲裁委员会申请仲裁，双方也可不经协商直接向青岛仲裁委员申请仲裁。
9.2 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：①甲方明确要求乙方停止施工或者乙方明确提出解除合同；②调解要求停止施工，且为双方接受；③法院要求停止施工；停止施工后，双方应妥善处理现场，防止损失发生，并有利于项目的下一步施工。
第十条 其他
10.1 本合同一式四份，甲方二份，乙方一份，送交有关部门备案一份。
10.2 本合同自双方盖章后生效。
甲方： （盖章） 乙方： （盖章）
签字代表： 签字代表：
住所： 住所：
电话： 电话：
盖章日期：2010年 月 日

                                                                   土石方工程施工合同
发包方： （以下简称甲方）
承包方： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。
第一条 工程概况
1.1 工程名称：
1.2 工程地点：
1.3 工程范围： 一期写字楼基础土石方工程，本合同土石方工程量暂按9000立方米计算，验槽合格后，以甲方、乙方、监理、造价咨询公司四方实际测量所得工程量（基坑实体积）为准，具体确定方法施行少数服从多数原则。
第二条 工作内容
2.1 零星工程：甲方项目场内开掘道口，协助现场施工、临时设施搭建、场地回填土、回填种植土等的使用挖掘、运土机械作业的项目。
2.2 工程基坑的土石方开挖、外运，土石方回填。
2.3 积极配合甲方现场的各期施工工作，包括乙方份外工作，比如临时挖、移、吊、平整，意外应急和护坡抢险等。
2.4 施工过程要减少对周围环境道路的影响，从车上掉下来的土方造成的路面污染由乙方处理，由于工地泥泞原因造成的路面污染由甲方处理。
第三条 合同工期
3.1 经双方协商确定，工程期为 日，暂定自2009年_ 月 _日起至2009 年_月 _日，具体开工时间由甲方下达开工令明确。
3.2 若施工过程中发生不可抗力情形，或者甲方要求乙方暂定工作，工期相应顺延。
第四条 工程质量
4.1 乙方根据甲方现场施工管理人员或者甲方指定人员，指定的范围、尺寸、标高、层段、工期时间等要求，组织足够的机械人员施工。
4.2 施工层面的标高，开挖、预留土体平整度，阶梯度等要满足该项目施工总包单位、专业降水、护坡单位等相关单位的施工要求，适当安排抢工、缓工、暂停工等施工节奏。乙方不得按自己意愿随意施工，否则乙方除须在要求的时间内进行返工，赔偿由此给工程有关方造成的损失外，还要向甲方支付涉及工程总价的30%的违约金。
4.3 回填土、回填种植土的土质、颗粒度、纯度含水率等应符合甲方和具体施工单位要求，不合格的土方由乙方在规定时间内运出，同时承担违约责任。
第五条 工程价格及支付方式
5.1一期工程基坑土石方挖运综合单价（开挖和外运）为 14元/立方（实方）；一期工程基坑土石方挖运工程总造价暂定为人民币12.6万元，（大写：壹拾贰万元陆仟元整）（最终以实际结算为准）。
5.2 场内若需要回填一般土，按8元/立方计算，若需要回填种植土，按13 元/立方计算，最终所须费用，按照实收土方数量计算，以甲方、乙方、监理、造价咨询公司四方共同确认，具体确定方法施行少数服从多数原则。
5.3 上述综合单价为包干价，包含本合同所有工作内容，包含了人工、机械、管理、协调、税费等一切费用，除通过该单价计算的价格外，甲方无需再向乙方支付任何费用。
5.4 上述综合单价为固定价格，不随施工时间、施工次数、施工分层分段、所遇到土石方的类别、施工深度、施工天气、道路状况等任何因素而改变。
5.5 土石方工程量的确认：现场正式开挖前，甲方、乙方、监理、造价咨询公司四方共同对现场地形标高进行测量、签证，保存基础数据；工程开挖结束，经甲方、乙方、监理、造价咨询公司四方验收合格后，四方代表共同对现场地形标高进行测量、签证，计算出总挖运土方量，进行签证确认，最终确认的数据为最终结算的依据。
5.6 支付方式：基槽验收合格后10个工作日内付至完成工程总价的85%；待基础回填完成后20个工作日内付清余款。
5.7 工程款的支付前，须基槽验收合格，提供正规发票，否则，甲方可暂时拒绝支付，由此引起的责任由乙方承担。
第六条 双方的权利和义务
6.1.甲方责任
6.1.1 甲方负责提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施（包括水、电、煤气管道等地下管网设施等）资料；如因甲方提供的上述图纸、资料不及时或与实不符，造成延期开工或暂时停工的，工期可以顺延。
6.1.2 甲方代表、监理公司和甲方委托的施工技术人员负责进行技术交底、质量监督、检查纠正，办理有关施工签证、初始地形标高测量、竣工地形标高测量、工程量计算审核、质量验收手续，解决现场具体问题。
6.1.3 工程竣工后，经乙方请求验收，甲方应在3日内组织有关人员进行验收。
6.1.4 按合同规定及时支付工程款。
6.1.5 甲方因需要另行安排土石方施工机械的，在价格和质量同等情况下，优先考虑乙方，乙方所报价格不得高于本合同价格。
6.2 乙方责任
6.2.1 乙方必须服从甲方工地代表的统一指挥，严格按照监理及总包单位的现场管理进行施工，全力配合总包单位和降水、护坡桩基施工等工程施工相关单位的工作。
6.2.2乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，杜绝重大安全事故的发生，如发生事故由乙方承担一切责任，并承担由此给甲方及其他施工单位造成的一切损失。
6.2.3乙方应合理组织施工和机械车辆调配，在施工前应向甲方提交施工计划和施工方案，获得甲方许可后方可施行。
6.2.4乙方应保证整个工期施工的及时性，经常与甲方现场联系沟通，无论是挖运，还是回填都要提前有所准备，特别是在排土场、回填土场（包括种植土）方面。
6.2.5 负责地方关系及与交通、城管执法、环卫等所有执法部门的关系协调及手续办理工作，并承担相关费用。
6.2.6 承包人必须具备相应资质，自行完成本合同工程，不得转包。
6.2.7 承包人应按照青岛市有关规定进行安全施工，并承担相应的费用。
第七条 合同的变更和解除
7.1 出现下列情形，甲方有权单方面解除合同：
7.1.1 乙方负责处理因本工程施工内容引起的与外界的争议、纠纷等事件，若乙方未能及时解决相关事宜，有可能造成工程延期或给甲方带来损害的。
7.1.2 乙方出现较严重的违约现象或发现乙方没有能力履行合同时。
7.1.3 乙方拒不配合总包单位和降水、护坡桩基施工等施工工程单位的相关工作。
甲方解除合同后，扣除因乙方原因造成的损失、支出等费用后，结算乙方已经完成的工程量，及时结清费用。
7.2 除上述情形外，甲方可随时解除本合同，但甲方应提前3天以书面形式通知乙方，并应及时确定合同量，结清费用。
第八条 违约责任
8.1 甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金，违约金数额为应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息。
8.2 因非甲方原因、不可抗力原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额千分之五的违约金；逾期超过10日，甲方有权单方面解除合同。
8.3 乙方完成的工程质量若出现问题，甲方可视情况要求乙方返工，承担损害赔偿责任，若因此造成工程延期，还应承担工程延期责任。
8.4 甲方有权在工程结算时，扣除因乙方原因所应由乙方承担的费用、违约金。
8.5 承包人在合同签订后，接到发包人的开工通知3天内进场并开工，如延时进场开工，每延迟1天扣罚金为工程总价款的千分之一，延迟进场10天，发包人有权另外选择承包商。
第九条 争议解决方式
9.1 本合同未尽事宜及相关有争议事宜，参考国家建设工程合同中的“通用条款”执行，双方也可友好协商解决，协商解决不成，任何一方可向青岛仲裁委员会申请仲裁，双方也可不经协商直接向青岛仲裁委员申请仲裁。
9.2 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：①甲方明确要求乙方停止施工或者乙方明确提出解除合同；②调解要求停止施工，且为双方接受；③法院要求停止施工；停止施工后，双方应妥善处理现场，防止损失发生，并有利于项目的下一步施工。
第十条 其他
10.1 本合同一式四份，甲方二份，乙方一份，送交有关部门备案一份。
10.2 本合同自双方盖章后生效。
甲方： （盖章） 乙方： （盖章）
签字代表： 签字代表：
住所： 住所：
电话： 电话：
盖章日期：2010年 月 日